某市动物园XX停车场
防工程
劳
务
清
包
合
发包方 某市动物园XX停车场防工程项目部
承包方
合编号：
签订日期：
第部分 协 议 书
发包（全称）： 某市动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿 公诚实信原双方建设工程施工项协商致订立合
第条 工程概况
工程名称：某市动物园XX停车场防工程
工程点：某市动物园南
结构形式：框架结构（四层局部三层局部层）
建筑面积：计 32144 ㎡（双方核实确认面积）
第二条 工程承包范围方式
承包范围：图纸中包含全部土建施工务
土方工程基础体结构二次结构工程外墙抹灰顶棚抹灰楼面屋面工程室外工程等土建工程施工务
承包方式：合承包范围土建施工容劳务清包（：包工包机械包质量包安全包文明施工包辅材包周转材料包工期）
第三条 合工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合工期总日历天数： 日历天
第四条 质量标准
工程质量标准：合格
第五条 合价款
合金额（写）： 万元民币（固定总价）写（ 元民币）
第六条 结算办法承包单价
1结算办法： 某市动物园XX停车场防工程结构施工图工程概况中防工程建筑面积32144㎡综合单价确定固定总价作拨付工程进度款终完成合范围全部工作图纸外建筑面积增加实际增加面积进行结算
2综合单价：建筑面积方米 495 元（中体310元m2185元m2）
第七条 组成合文件解释序
第部分 协议书
第二部分 合条款
第三部分 工程质量保修书
第四部分 工程施工合补充协议
第五部分 承诺书
第六部分 合附件
第八条 合解
1抗力致合法履行方违约致合法履行解合
2双方协商致解合
3抗力原造成合解乙方妥善做已完工程剩余材料设备保护移交工作求撤出施工场甲方合约定支付已完工程劳务报酬
第九条 合终止
双方履行合全部义务劳动报酬价款支付完毕乙方甲方交付合承包工程作业成果竣工验收合格保修期满未发生质量问题合告终止
第十条 合生效
合订立时间： 年 月 日
合订立点：
合双方约定双方签字盖章生效
发 包 ：（公章）： 承 包 ：（公章）
址： 址：
法定代表： 法定代表：
委托代表： 委托代表：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
第二部分 合条款
词语定义合文件
1合适法律标准规范
11 适法律法规需明示法律行政法规： 国家现行关工程施工方面法律行政法规中华民国合法 中华民国建筑法中华民国招标投标法中华民国安全生产法建设工程质量理条例建设工程安全生产理条例等相关法律法规
12 适标准规范
适标准规范名称：现行国家行业省市工程建设规范规程标准图集
2图纸
21 甲方乙方提供图纸日期套数： 工程开工前周甲方乙方单体工程提供 贰 套施工图纸
二双方般权利义务
1甲方项目理
11 甲方现场项目理现场理职权
执行理
姓名： 张兵晓 职务：执 行 理
职权：
111 乙方施工全程理协调
111 组织工程竣工验收等
2乙方项目员组成甲方求
21 组成员
姓名： 职务： 项目理 联系方式：
姓名： 职务： 技术员 联系方式：
姓名： 职务： 安全员 联系方式：
姓名： 职务： 质检员 联系方式：
姓名： 职务： 钢筋工长 联系方式：
姓名： 职务： 木工工长 联系方式：
姓名： 职务： 砼工长 联系方式：
22 甲方乙方项目员组成求
221 拟派项目部成员意更换项目理保证施工期间常驻现场项目骨干员变动需甲方书面意否甲方权终止合求乙方甲方支付违约金赔偿甲方造成损失
222 乙方定额规定量耗材提前周甲方报原材料计划原材料场乙方负责卸车保记取费合固定单价已含费
223 乙方负责组织工程需工种专业员保证工程够利进行
224 严格施工图纸设计求变更通知甲方现场理员指令施工
225 建立质量安全现场文明施工保证体系切实做优质高效低耗安全
226 乙方承包工程转包否甲方权终止合乙方条件退出现场（权利拒付劳务费）
227 乙方驻工负责必须24时吃住工保证24时手机通讯畅通时听甲方负责指令特殊情况时甲方执行理请假
3甲方职责
31 提供施工蓝图 贰 套提供工程标高基准点坐标位置负责监理单位报验乙方完成分项分部工程单位工程
32 负责处理工程级部门关系现场分包单位交叉施工员协调
33 协议约定乙方报已完成工程量进行确认组织验收结算决算时乙方拨付工程款
34 根乙方报材料供应计划乙方时供应建筑材料
35 实施工程质量工期安全生产文明施工计量检测实验化验控制监督检测验收
36 负责业监理设计关部门工作联系辅助乙方协调方关系
37 根工程情况求乙方增减施工员满足施工生产需施工质量低劣技术差服指挥违法乱纪行员予清退
38 甲方应集中组织乙方进场施工员进行安全生产文明施工环境保护公司相关制度等方面教育国家法律法规公司相关规章制度监督监控乙方相关工作实施情况体系效运行
4乙方职责
41 提供周材料供应计划周完成报表名称完成时间：乙方承诺遵守甲方求周报制度周例会书面形式汇报周完成工作未完成情况说明（包括拟采取措施终完成时间）周计划月二十五日甲方书面报送月施工计划月完成工程月报月施工计划必须具体详细包括力安排增加力源工程量等
42 承担施工安全保卫工作施工明责求：承担施工现场全部安全保卫工作施工明
43 已完工程成品保护特殊求费承担：已完工程成品保护责期限工程全部移交业止成品保护责期限保护费乙方理
44 施工场清洁卫生求：保证施工场清洁关规定交工前清理现场达业求承担身原违反关规定造成损失罚款乙方未时垃圾清理出场甲方权处理费乙方承担
45 遵守国家政策法律法规遵守业甲方企业相关规章制度做安全文明施工环境职业健康安全劳动保护等工作
46 根甲方计划求（包括调整计划）合理组织科学安排作业计划投入足够力物力保证工期承担身责造成质量返修工期拖延损失种罚款
47 服甲方业监督检查理接受甲方业关员质量进度技术
安全生产文明施工环境保护等方面理接受甲方时检查设备材料保情况操作员效证件持证岗情况
48 做施工场周围建筑物构筑物线已完工程部分成品保护工作乙方责发生损坏应行承担引起切济损失种罚款
49 甲方统规划停放机具妥善保合理甲方提供租赁乙方机具材料设备
410 施工员配备必劳动保护安全防护品
411 国家政策规定务工员签订劳务合交项目部备案合约定条款支付务工员工资（务工员工资月造册备案）承担项工作位引起纠纷相关行政部门处罚责果
412 进场施工员求具备思想素质身体健康技术熟练等条件禁止18岁未成年55岁老体柔病残员岗禁止法员乙方应承担合格员引起切果责
413 乙方应遵守工程建设安全生产关理规定严格安全施工标准进行施工加强现场操作工安全教育认真落实安全措施采取必安全防护措施消事隐患确保安全生产时接受安全检查员法实施监督检查身安全措施力违章操作造成事承担切责果济费发生安全事乙方应关规定立报甲方关部门时国家关法律规定事进行处理
414 乙方严格执行建设部门环保消防环卫等关部门施工现场理规定做文明施工保证施工现场整洁序符合文明施工关规定求维护甲方良企业形象承担违反关规定造成损失罚款加强现场理采取切适措施保护现场外环境限制施工作业引起噪音污染避免公众第三方财产造成损害妨碍
三施工组织计划工期
1施工组织设计
乙方接进场通知 7 天应做出详细施工组织计划施工方案进度计划报甲方审批确认项目理确认时间：收施工组织计划施工方案进度计划 3 天确认施工组织计划应包括全部设备材料成品半成品等需求供应进场计划员安排质保体系安全文明施工措施施工机械设备配置情况施工现
场优化布置等容乙方逾期提供详细施工组织计划施工方案进度计划逾期日应甲方支付违约金 伍 佰 元乙方提交施工组织设计未甲方审批通乙方应 3 天甲方修改意见完善重新报批期间果超述 14 天规定提交乙方应承担条逾期违约责
2工期工程重节点控制表：
编号
施工容
完成日期
累计天数
1
工程开工
2
基础完成
3
负四结构顶板完成
4
负三结构顶板完成
5
负二结构顶板完成
6
顶板完成
7
体完成二次结构外墙
8
抹灰楼面完成
9
竣工验收
3工期延误
31 双方约定工期延情况：执行协议条款规定工期延须甲方执行理书面确认延工期
32 乙方工期节点出现明显延误影响总工期时甲方权未完成项目重新发包发生费乙方结算款中扣甲方确认扣减乙方相应总工期天数
四质量验收
1隐蔽工程中间验收
11 双方约定中间验收部位：基基础体结构全部隐蔽工程隐蔽前业监理建设行政部门求进行中间验收
12 乙方应严格图纸设计施工规范验收标准业交房验收标准完善验收工作
五安全施工
1乙方进入施工现场必须严格国家方级行政部门项安全文明施工理条例规定制度施工
2 工程交付时乙方应业监理单位求施工现场清运出乙方设备材料设备基础垃圾种建设施保证工程现场清洁否甲方权委托清理发生费乙方承担甲方权应支付乙方费中扣法乙方索赔
3乙方应保证施工现场卫生标准噪音标准等指标满足国家方关规定施工中违反规定造成损失发生费均承包承担
4乙方确保现场安全文明施工派专负责具体安全保卫工作常组织学安全宣传活动严防安全隐患杜绝伤亡事火灾发生发生切安全事责完全乙方负责
5乙方时候应采取措施保证施工现场建生活设施区域安全防止员工单位员工间发生违法违纪暴力等妨碍治安者犯罪行该种行承担财产损失责
6工程施工程中（工程移交年）乙方责出现质量问题安全事者原受关部门通报批评业方甲方社会形象造成损失次乙方发包支付 壹 万元违约金（甲方乙方工程进度款保修款中扣）
六合价款支付
1合价款确定
甲方乙方双方审核确认综合单价495元／方米建筑面积总价包干价款合履行程中进行调整
2约定：
3工程款（进度款）支付
双方约定工程款（进度款）支付方式（已完工程量80计算）时间：详见表
基础全部完成
付工程款184 万元
负二层全部完成
付工程款296 万元
顶板全部完成
付工程款 316 万元
二次结构外墙抹灰楼面完成
付工程款200 万元
工程完工具备竣工验收条件
付工程款124 万元
全部竣工验收工退场完毕
付款工程合价97
质保期满
3质保金国家关规定退计利息
次支付工程进度款时已完成工程必须甲方项目部验收合格扣期水电费（表计量加损耗部分分摊）已支付工程款违约金等应扣费
七甲方供应
1机械设备：
2材 料：钢筋砼砖水泥沙石剪力墙砼支撑止水条止水带止水拉丝直螺纹丝筒
八工程变更
设计变更造成工程量增加：工程量变更甲方原造成工期增加工期予延
1变更增减费计算方法：
根变更容双方行协商变更项目仅涉乙方承包范围工程量增减未造成工程建筑面积增减增减相关费建筑面积变更发生变化单项变更签证增减 3000 元（含3000元）计入竣工结算风险已包含工程综合总承包价
2乙方施工必须设计图纸招标文件招标答疑图纸会审纪设计变更等效图纸文件施工乙方变更调整施工完成 7 工作日调整增减工程量工程签证单形式报送甲方甲方收合格资料 28 工作日变更事项工程量进行核实计算确认签字盖章结果返回乙方变更造价工程竣工结算时计算果乙方未述规定时间提交变更工程量报告视承包放弃变更增加请求
3变更引起工程量调整应时进行审核增加工程量进度款支付工程竣工结算时次结算
4变更签证实施均影响工程质量进度影响合执行双方变更签证意见致时乙方延误工程进度否甲方造成切损失均乙方承担
九违约争议
1违约
11乙方原协议书约定竣工日期甲方意工期竣工乙方承担违约责：乙方原工程重节点（详见67页工程重节点）工期逾期重
节点逾期 3 天承包应支付发包违约金 伍仟贰 万元工程总工期完成工程决算时退回重节点违约金重节点工期逾期超 7 天（含7天）承担违约责外乙方应条件退场工程款已完总工程量70支付发生费损失乙方承担总工期推迟甲方退重节点工期违约金乙方承担总工期延期违约金逾期天乙方 贰万肆万元 甲方支付违约金述违约金甲方权工程进度款中直接扣工程结算款中扣没收 30 履约保证金总工期逾期甲方造成全部直接间接损失（包括限：甲方承包逾期未完工程转包第三方完成支出全部费业支付逾期交房违约金鉴定费公证费聘请律师费等）均乙方承担
1．2甲方原造成工期延误停工工期延误停工 30 天（包括30天）切损失乙方承担工期延误停工超 30 天乙方书面形式报告第 31 天开始甲方乙方计算损失费甲方补偿乙方损失包括：钢扣件塔吊租赁费费予考虑进入补偿程序乙方钢扣件塔吊租金列表造册报甲方项目部甲方项目部确定赔偿金额
13双方约定承包违约责： 执行工程施工合补充协议
14解终止合：
（1）甲方认工程终止必时须终止合全部部分工程甲方书面通知合终止乙方应立停止施工遣散进场工支付相关费合解10日撤场完毕否甲方权处置乙方滞留施工现场机器设备材料设施产生相关费乙方工程款中直接扣全额扣乙方履约保证金已完工程甲方核实工程量办理结算（结算方式乙方完成工程量70进行支付结算）乙方工期施工质量终止合外
（2）乙方列情形时甲方需书面通知乙方乙方10整改甲方权解合：
A．乙方超规定期限尚未开工开工进展迟缓未节点完成施工质量达求甲方书面通知限期整改乙方意整改
B乙方施工资金困难明显继续施工乙方前项款原解合时应立停工负责遣散工场材料交甲方施工甲方办行招商承办乙方已完成工程量现场材料价款现场盘点接受办理结算具体补充条款14
（1）执行
C．乙方工程进度滞10甲方权终止合行发包
述原甲方通知乙方乙方妨碍甲方发包乙方进场工作造成甲方损失损失费结算时予扣
2争议
合履行程中发生争议时双发事协商解决协商成列两种方式解决：
（1）请 仲裁委员会 调解
（2）双方意工程民法院诉讼
十
1工程分包
11 工程甲方意乙方分包工程：工程允许乙方违法分包
12 分包施工单位： 双方约定甲方直接发包项目外乙方转包容（含劳务分包专业分包）
2抗力
1抗力包括战争动乱空中飞行物体坠落非甲方乙方责造成爆炸火灾风雨雪洪震等然灾害
2抗力事件发生乙方应立通知甲方力情况采取措施甲方认应暂停施工乙方应暂停施工抗力事件结束 48时 乙方甲方通报受害情况损失情况预计清理修复费抗力事件持续发生乙方应隔7天甲方报告次受害情况抗力事件结束 14 天乙方甲方提交清理修复费致报告关资料
3保险
乙方建筑工程施工场员生命财产办理保险支付保险费
4担保
41 工程双方约定担保事项：
乙方甲方提供履约担保担保方式：履约保证金 200 万元民币
含义工期 （ 30 ）质量 （30） 项目理技术员位 （20） 安全文明施工 （20） 施工约保证金
施工履约保证金：乙方工程工期质量员位兑现全部承诺工程付款节点例退筏板基础结束退 50 体结束退 30 合范围工程全部结束施工员全部退场履约保证金周全部退完成计利息
工期工程质量员位安全文明施工四项求中项求没达约定产生履约保证金部分全部没收法律果
42 双方约定担保事项：
十合份数
双方约定合份数：合计 陆 份甲乙双方执 叁 份
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第三部分 工程质量保修书
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
发包承包根中华民国建筑法建设工程质量理条例房屋建筑工程质量保修办法协商致 某市动物园XX停车场防工程合工程范围签订工程质量保修书
工程质量保修范围容
乙方质量保修期关法律法规规章理规定双方约定承担工程质量保修责
质量保修范围包括基础工程体结构工程粉刷工程室外工程楼面工程屋面工程
双方约定项目
二质量保修期
双方根建设工程质量理条例关规定约定工程质量保修期：
1基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
2粉刷工程贰年
4项目保修期限约定：室外工程楼面工程施工原造成开裂陷等质量缺陷贰年
质量保修范围双方施工合约定施工项目质量保修期工程竣工验收合格日起计算
三质量保修责
1属保修范围容项目乙方应接保修通知日起12时派保修乙方约定期限派保修维修达合相关法规文件设计求甲方委托修理更换设备维修费质量保修金扣乙方条件意扣维修费金额质保金已返足够支付维修费乙方应承担相应维修费时乙方应承担甲方业带损失
2涉结构安全质量问题应房屋建筑工程质量保修办法规定立建设行政部门报告采取安全防范措施原设计单位者具相应资质等级设计单位提出保修方案乙方实施保修
3质量保修完成甲方业组织验收
四保修费
1非甲方业损坏原引起保修甲方承担材料费乙方偿负责工维修
2业引起保修保修费业承担
五承包联系方法：
1乙方提供联系址
公司名称：
址： 邮编：
联 系 ： 电话： 传真：
2甲方电话方式通知电话记录载明时间视送达时间
3乙方更换联系址须 7 日前通知甲方甲方书面认未通知甲方者未甲方书面确认视未变更
六
工程质量保修书施工合甲方乙方双方竣工验收前签署作施工合附件效期限保修期满
质保金返：保修范围容质保期满返质保金计利息具体返时间：质保金返时间竣工验收合格满 壹年15 日质保金已返出现质量问题乙方承担相应维修责
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第四部分 工程施工合补充协议
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
利履行建设工程施工合甲乙双方施工程中更合作保证工程利完工双方友协商特制定补充条款条款工程建设工程施工合专条款中第47条补充条款容建设工程施工合具等法律效力具体容：
1承包资质员求
11 乙方必须具备独立法资格承包工程资质资金设备技术力理力工程承包转包分包发生甲方权终止合乙方须甲方承担 贰 万元违约金
12 合签订时乙方须项目理部组成员名单联系方式报甲方项目部组成员必须甲方审核认承诺项目理技术理员位甲方没收乙方项目理技术理员位保证金乙方行更换发包审核认项目理部组成员项目部组成员工现场应甲方考勤簿签考勤作否约定履行场责乙方确实需调换时必须甲方书面意否承担 伍 万元违约金乙方权甲方允许调换员相关单证签字免乙方该项违约责时乙方更换项目负责工代表提供更换员资质证书更换员乙方工程期间劳动合交纳社会统筹证明视乙方擅转包工程称职项目负责技术负责施工员质量员甲方权求更换乙方保证七日派符合甲方求相应岗位员否承担 伍仟 元违约金项目负责位率达周 5 日位率达周 5 日缺天支付甲方民币 壹仟 元整技术负责位率均应达周 6 日位率达周 6 日少天支付甲方违约金民币 叁佰 元述违约金总额超项目理技术理员位保证金
2现场安全文明施工理
21 乙方进场应实行封闭式理国家关规定作安全生产文明施工工作中动甲方业监理方搞配合接受监理工程师监理遵守社会法纪甲方项理制度完成合约定项工作容确保合目标利实现乙方原造成安全事导致员损害乙方应承担全部赔偿责乙方未时处理支付员损害赔偿费造成损害方起诉政府部门投诉乙方应承担述赔偿责外甲方造成济损失乙方全部赔偿时乙方应受损害员应全部赔偿金额标准甲方支付违约金
22 乙方应遵守政府关部门施工现场施工噪音环境保护安全生产文明施工等理规定
23 乙方负责施工程中现场建筑垃圾渣土运指定点场外运输费甲方承担生活垃圾乙方行负责清现场
24 野蛮施工服甲方调度理次支付甲方 壹仟 元违约金
25 甲方提供施工水电接入点接入施工现场线路水费乙方承担乙方生活区水电费乙方承担
26 乙方现场布置应甲方批准执行未批准未现场面布置图布置乙方时建筑施工机械等必须条件拆移位求拆移位甲方委托拆移位发生费乙方工程款中扣批准合规定工期甲方需乙方建施工机械迁移乙方必须积极配合意拖延拒绝配合乙方需支付甲方 贰仟～贰万 元违约金
27 乙方保证：
271 杜绝类重伤亡事般事频率 2‰
271 安全文明施工评价达标率 100
28 乙方施工员进入施工现场必须佩戴安全帽甲方确认未佩戴安全帽施工乙方 伍拾 元甲方支付违约金安全文明施工检查中发现安全隐患处乙方甲方规定时间整改完成逾期未整改完成乙方甲方支付 伍佰 元违约金项违约金需缴纳现金乙方接甲方书面通知未 24 时缴纳甲方工程款支付时双倍扣
3工期
31 工程严格甲乙双方建设工程施工合中约定工期执行
甲方发出施工开工令 7 日历天（加甲方意延工期）合工期必须完工程竣工日期：市质监站监督五责体验收通标志工期截止时间乙方必须合理安排施工员数量必时采组员倒班施工保证工期时完成乙方原工程重节点（详见56页 工程重节点）工期逾期重节点逾期天乙方应支付甲方违约金 伍仟贰万 元工程总工期完成工程决算时退回重节点违约金重节点工期逾期超 7 天（含7天）承担违约责外乙方应条件退场工程款已完成总工程量70支付发生费损失乙方承担总工期推迟乙方退重节点工期违约金乙方承担总工期延期违约金逾期天 乙方 贰万肆万 元甲方支付述违约金甲方权工程进度款中直接扣工程结算款中扣没收 30 履约保证金总工期逾期甲方造成全部直接间接损失（包括限：发包承包逾期未完工程转包第三方完成支出全部费业支付逾期交房违约金鉴定费公证费聘请律师费等）均乙方承担
32 夏收秋收期间乙方保证施工受影响满足甲方施工进度求乙方原保证施工员造成工期滞
天承担 壹万 元违约金
33 甲方资金暂时位乙方保证连续正常施工月成延工期索赔费理（包括限停工损失费等）
34 乙方实际工期超合工期（加批准延长工期）时甲方权求乙方清退时建筑现场机械设备
35 设计变更造成工程量增加甲方原造成工期增加工期予延
4质量
41 工程质量符合国家验收标准外应达现行建筑工程验收规范标准政府相关部门验收求达甲方求乙方应条件返修否甲方权单方面委托单位返修该费结算总价款中双倍扣限否通知乙方述事宜甲方监理单位业确认乙方权提出异议果第次验收未达合格标准整改验收未达合格标准没收 30 合履约保证金乙方负责求修复缺陷达合格标准
42 工程竣工验收保修期满阶段墙面允许出现空鼓开裂面空鼓裂缝等质量问题发现满足述求间罚款 伍仟 元乙方处理合格承担该费
43 关键工序施工完毕须甲方监理业政府相关部门验收合格签字方进行道工序施工否次乙方承担违约金 贰仟 元暂停支付该部分进度款直甲方确认该部分工程合格止
44 保证施工质量施工难点容易发生质量通病方乙方应先报施工方案甲方确认甲方根实际情况求乙方做施工样板样板甲方监理业验收合格乙方方样板进行面积施工
47 4 乙方原造成维修工作应甲方求12时进场修复合格否甲方权行进行修复发生费甲方权工程款中双倍扣限否通知乙方
49 工程节点验收竣工验收第次验收合格乙方维修发甲方复验合格需进行第三次次工程质量重复验收乙方意支付甲方参加员重复验收费次 伍佰 元重复验收工程质量合格处乙方意行甲方支付质量合格违约金 壹仟 元重复验收费质量合格违约金工程进度款支付时扣
5建筑材料理
51 甲方供应工程需材料材料（钢筋水泥砼砌块等）乙方应工程进度合理申报材料供应计划分批分次序进入现场负责现场材料分类存放类整齐
52 材料求
521 钢材：施工前抽出料单报甲方审查合理配置钢筋综合利剩余材料确保剩余料头违规乙方承担违约责甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
522 水泥：现场水泥禁止露天存放应搭设水泥库做防雨防潮工作根工程施工进度情况做水泥进场计划出现水泥存放遭受淋雨受潮结块等现象甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
523 砼：现场搅拌砼商砼施工时应控制砼拌合成方量落剩余砼应时回收利违反甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
524 砌块材料：做材料现场存放工作避免现场二次运输合理利材料班施工完毕做工清料净活完场清避免材料浪费违反甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
525 甲方提供乙方材料实行调拨制根工程计划需乙方提供
526 乙方妥善保合理甲方供应材料设备（包括领保装卸办理相关手续甲方指定场类码放）保善发生丢失损坏乙方应原价赔偿
527 材料预算分析量乙方实行限额领料乙方应合理料注重节约材料量超出预算量乙方原造成超出部分费乙方承担甲方原造成乙方书面告知甲方责乙方通知甲方甲方视乙方责乙方承担部分费
6工程进度款支付
61 工程款支付方式：采转账现金方式进行支付工程款支付时必须现场执行理相关员签署拨款文件甲方 7 工作日予支付工程进度款
62 正常情况甲方保证工程进度款正常拨付遇特殊情况甲方工程进度款需分批拨付时乙方必须保证工程施工正常进度甲方工程款延期支付时乙方保证应支付工程款日起连续施工少 30 日
63 乙方必须专款专乙方合支付工工资生产材料施工机械设备供货方货款影响工程进度质量甲方信誉时甲方直接付款乙方工程进度款中抵扣
64 次工程款支付着优先发放农民工工资原乙方应甲方提供期效农民工工资支付证（符合政府规定甲方认工资表复印件）发生拖欠农民工工资供货方事件发生次乙方甲方支付违约金 壹万 元农民工甲方业闹事次乙方甲方支付违约金 叁万 元拖欠工工资劳动部门介入次乙方甲方支付违约金 伍万 元甲方权停止支付工程款乙方农民工供货方商闹事阻碍施工围堵甲方业办公场区门意停工次支付甲方违约金 伍万 元违约金工程款支付时扣拖欠农民工工资供货方引起法律责均乙方承担违约情况甲方情况片录业监理单位出具证明作索赔
65 次付款前乙方必须提供真实合法足额财务收
7保修期乙方应严格执行工程质量保修协议甲方提供联系方式保修期质量问题甲方接业保修通知 12 时乙方必须进入现场进行维修确保 48 时次性维修合格特殊情况应6时进入维修确保12 时次性维修合格甲方乙方提供联系方式发出维修通知效乙方未派约定时间赶赴现场进行维修派约定时间赶赴现场拒配合甲方业质量问题进行书面确认实施维修甲方权行委托第三方施工单位进行维修发生维修费赔付业损失均应乙方质保金中双倍扣时乙方承担质保金 3 违约金次乙方权未收通知未现场属乙方责甲方扣质保金数额提出异议
8乙方质量原造成投诉业甲方签字认发生补偿索赔等济赔偿甲方直接工程款保修金中扣足部分乙方承担乙方严格做接维修通知合约定时间派员场处理维修工作双方维修责问题达成致具备鉴定资质鉴定部门认定属施工质量问题乙方承担全部责该时效受合约定保修期制约甲方通知乙方委托鉴定时乙方未约定期限甲方委托未予回复拖延（拒绝）委托视意甲方代表双方进行委托鉴定认鉴定结果房屋鉴定部门认定属施工质量问题乙方承担全部责承担次处
壹仟 元违约金甲方直接工程款保修金中扣足部分乙方承担
9甲方办理工程关手续需乙方提供资料时乙方应积极配合规定提供乙方积极配合乙方原导致甲方预订时间时完成滞天承担 伍仟 元违约金超出 10 天滞天承担 壹万 元违约金责乙方负责
10乙方配合容：
101 提供现施工道路垂直运输塔吊脚手架供分包工程需拆应报甲方批准
102 提供材料设备堆放场等供分包工程
103 施工电提供二三级配电箱提供现水电源接驳点提供建筑物现公走道部分明等
104 施工图图纸会审设计变更关规范等预留预埋预埋件制作安装
105 负责交叉施工程中承担成品半成品保护责
106乙方承包理费：乙方分包单位行协商甲方进行协调
107现场建搭设拆
108协议中分包工程包括甲分包分项工程乙分包分项工程
11乙方积极维护业园林景观环境设施发生承包施工现场树木草坪品等造成损坏业受损失实际发生费3倍承担赔偿责
12 现场理违约金处罚款期拨付工程款中扣
13乙方应关部门规定办理关手续发生费理乙方响应政府规定发生费乙方行承担延误工期作相应延
14协议制式合致处协议
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第五部分 承 诺 书
根郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部（甲方）
方 （乙方）签订建设工程劳务承包施工合方愿意甲方做出承诺：
方保证具备独立法资格承包工程资质资金设备技术力理力工程承包转包违法分包发生甲方权终止合方愿接受合总价款 10 违约金
方保证项目部组成员劳务承包合文件致项目负责周工时间少 5 天重（工例会甲方求必须）会议必须参加项目部员周工时间少 5 天施工程中需更换项目部组成员时先征甲方意否愿承担违约金（ 5万 元）称职项目理组成员甲方权求更换方保证 7 日派相应资质员岗
二方进场实行封闭式理执行国家关安全文明施工规定垃圾堆放甲方指定点否落实整改外愿接受甲方处罚做安全生产文明施工工作中动甲方监理方搞配合接受监理工程师工程监理遵守社会法纪甲方项理制度完成合约定工作容确保合目标利实现
三工期求：
1方严格建设工程劳务承包施工合中约定施工工期执行方原工期节点拖延愿接受拖延天承担 贰万元 违约金赔偿甲方造成直接间接损失
2夏收秋收期间方保证施工受影响满足甲方施工进度求否方原造成工期滞方愿接受相履约保证金 20 违约金 壹万 元天违约金
3甲方资金暂时位方保证少连续正常施工月
4根现场情况实际工程量较方考虑施工高峰期投入 三台 塔吊时施工
5方承诺重节点进度计划实现率100未节点计划完成愿接受第九条：违约争议条款执行
四质量求：
1工程质量符合国家验收标准外应达业方质量求否应条件返修承担造成切损失赔偿费
2保证杜绝合格符合合约定建筑材料辅助材料机械设备构配件等工程发现次（处）方返工外承担 壹万 元违约金 果第次验收未达合格标准没收 30 合履约保证金
五材料理
方采购全部工程实体材料接受甲方业指定采购范围接受甲方（含监理业方）方供材认质
六工程款支付
1方接受甲方银行转账方式支付工程款
2遇特殊情况甲方工程进度款需分批拨付时方保证工程施工正常进度甲方工程款延期支付时方保证应支付工程款日起连续施工少 30 日
3意甲方次拨付工程款时扣回现场发生水电费应扣费
4方承诺次付款前甲方提供农民工工资发放相关证明材料（民工签字身份证复印件）次工程款支付着优先发放农民工工资原方应甲方监理业提供期效农民工工资支付证（符合政府规定甲方业监理认工资表复印件）发生拖欠农民工工资方采购材料机具设备款事件发生次方甲方支付违约金
壹万 元农民工材料机具设备供应商甲方监理业闹事次方甲方支付违约金 叁万 元拖欠工工资劳动部门介入次方甲方支付违约金 伍万 元甲方权停止支付工程款
方材料机具设备供应商闹事阻碍施工造成甲方业工程法正常施工次甲方支付违约金 伍万 元违约金工程款支付时扣拖欠农民工工资材料款引起法律责均方承担
七方接受工程结算方式
1方认甲乙双方签订劳务清包合中总价
2方施工组织计划方案中发生措施费甲方计取
八第三方施工安装项目时方第三方施工安装期间应积极配合施工中做方第三方施工安装项目成品保护工作动第三方施工提供需数相关资料
九工程竣工验收合格方积极配合甲方业交房
十保修期方偿工维修甲方提供联系方式保修期质量问题方接甲方（业住）电话 12 时必须进入现场进行维修特殊情况应时进入维修确保次维修合格达业满意维修费造成损失方承担达述承诺甲方权行安排处理发生费造成损失保修金中双倍扣
十方施工质量原造成投诉发生补偿索赔退房等济赔偿方意甲方直接工程款保修金中扣足部分方承担述出现责问题达成致意见意房屋鉴定部门认定属方施工质量问题方承担全部责意该时效受合约定保修期制约
十二甲方办理工程关手续需方配合时方保证积极配合甲方求时提供需资料
十三关部门规定办理关手续发生费方承担施工期间方行处理扰民民扰发生损失（包括工期费）
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第六部分 合附件
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
附件：安全协议书
劳务承包单位必须认真执行国家方现行安全生产方针政策认真贯彻安全第预防综合治理方针
1违章指挥违反施工方案安全技术规程安全技术交底予口头书面限期整改时纠正整改处罚2000元
2重安全隐患必须立整改期完成整改处处罚1000～10000元
3整改通知单容未规定时间整改书面反馈次处罚1000元
4施工电未电规范求电缆严重拖三级配电二级保护保护零线位闸机处处罚2000元
5洞口边防护符合求限期整改位处处罚2000元
6施工员进入施工现场戴安全帽穿三鞋赤膊高处作业穿硬底鞋系安全带次处罚
200～1000元
7施工现场应配置足够灭火器材禁烟区吸烟办公室宿舍应遵守施工电防火规定违反者次处罚200元
8外架应封闭式理施工外架搭设安全网挂设应方案规范求违反处处罚1000～2000元
9施工层外架未时防护位延误天处罚2000元
10特种设备安（拆）应资质方案等资料齐全操作员应持证岗违反者项次处罚200元未整改完毕开工
11卸料台应安装规范荷载牌超长超载堆放材料材料堆放隔夜时吊离次处罚200元
12外架严禁堆放类材料模板支撑撑外架违者处次处罚500元
13施工电梯口井架口安全防护门没关闭次处罚500～1000元
14施工机械转动接线盒保护罩台处罚1000元
15门洗车台应天派专清洗扫门卫生违者处罚1000元
16参加施工志热爱职工作牢固树立安全第思想遵守劳动纪律服领导听指挥工作时思想集中坚守岗位积极参加安全生产种活动
17 进入操作岗位认真检查作业环境否安全发现影响安全操作障碍安全素时应立关员联系设法排
18 严格遵守安全操作规程认真安全交底求进行操作未许事非工种作业严禁酒班禁止烟火方吸烟动火
19进入施工现场必须戴安全帽高空作业进行坠落危险作业时必须系安全带高空作业穿插硬底带钉易滑鞋投掷物料严禁赤脚穿高鞋拖鞋进入施工现场
20正确防护装置防护设施特种防护装置防护设施警告安全标志意拆意挪动
21施工现场行走注意安全路畅通严禁攀坐安全位置严禁井字架吊栏建筑垃圾严禁楼层窗户抛掷
22 防止机电机械伤害事严禁证岗机工电工专职发现机械线路障应立报告机电工准擅动手
23 作业队组须设兼职安全员日早工作前结合天工作容讲安全注意事项文字记录常进行安全知识学强化安全意识提高安全技杜绝类事发生
24 严禁童工
25违反安全规定操作施工发现次罚款民币1000元整
26没实现项安全理目标项理责罚款1000元相关员罚款500元
27现场发现违章事隐患公司检查指出项理责罚款100元
28现场隐患违章时纠正制止项责项罚款100元
29现场防护求设置处理责罚款200元
30进入现场戴安全帽标牌员违反者100元
31特种作业员特证岗规定开动火证次罚理责罚100元
32项目部员规定穿工作服次罚款200元
33没安全教育岗者罚款500元
34进入施工现场戴安全帽者罚款100元安全负责罚100元
35特殊工种持证岗者罚款200元
36库房吸烟者罚款500元
37动电气焊动火火者罚款100元
38动电气焊消防水桶(消防设备)者罚款100元
39动明火动火证者罚款200元
40酒岗作业者罚款500元
41电焊机防护全者罚款100元
42电焊作业双线位路者罚款100元(视情况定)
43型电动机具电安全电求者罚款200元
44非电工私拉乱接电线电器者罚款500元
45未批准私电炉者罚款500元
46进入施工现场规定挂胸牌者(身代)罚款100元
47聚众赌博传黄色书刊报纸录相者罚款200元
48损坏消防设施器材者罚款200元
49私动消防设施者罚款100元属劳务分包单位罚款200元
50没项目允许擅拆损坏安全设施者罚款500元
51检查提出事隐患期整改者罚款100元
52施工现场架斗欧聚众闹事者罚款2000元
53非塔吊司机私攀登塔吊者罚款1000元
54意损坏安全消防警示标志牌者罚款100元
55 未允许留宿外员者罚款50元属单位罚款100元
56 施工现场进行偷盗者罚款5000元
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间 ： 时 间 ：
时 间： 时 附件二：施工理协议书
1施工前必须单位签订安全责书服单位理特殊作业员必须持操作证岗
2员进入现场必须戴安全帽现场禁止吸烟高空作业必须严格操作规程系挂安全带
3搞文明施工做工完场清脚净做成品保护工作
4发生违章教育纠正整改单位进行罚款责令停工严重者终止合
5进场参施工理员施工作业员配备素质数量必须合协议规定相符
6项目部确定认报组织系统图员数量意变动必须常驻现场兼职务需离开现场必须请假
7现场体检合格教育培训考试合格者必须清退出现场
8劳务分包队伍现场负责必须常驻现场履行组织理职甲方项目部批准更换事离开现场必须甲方项目部施工员批准
9现场理必须设置项目负责专职技术员安全员数量必须满足项目部求否缺l劳务分包队伍罚款500元
10事现场理工作项目负责专职技术员安全员等必须现场组织监督施工意离开现场常现场员罚款300元累计受3次罚款者清退出现场劳务分包队伍必须补足理员素质必须达工程求
11劳务分包队伍员必须尊重总包单位业（甲方）监理单位员理顶撞违者事视情节轻重罚款1000元 次劳务分包队伍处罚5000元次
12劳务分包队伍理混乱常出现违反理程序规定时间服总包项目理者劳务分包队伍现场负责处3001000元次罚款累计出现3次劳务分包队伍驱逐出现场劳务分包队伍必须换保证施工正常进行劳务分包队伍施工连续2月达项目部求理处失控状态样驱逐劳务分包队伍现场负责
13 劳务分包队伍理员操作员必须准时参加甲方项目部组织关会议活动迟者罚款200元参加者罚款500元
14劳务分包队伍拒收拒签项目发函件整改通知施工措施方案等文件否罚款2000元次异议回函解决
15项目部罚款须劳务分包队伍签字确认项目发函件扣款
16劳务分包队伍员增减进出场机械设备进出场必须报项目工程施工部批准然方办理关手续
17必须严格执行项目部项理制度时填报种表格报表
18施工现场布置必须方案计划项目部批准方实施
19施工员必须持证岗
20劳务分包队伍进入现场施工员必须统着装统戴安全帽
21 劳务分包队伍施工理员须着装整洁头发理注意举止行
22劳务分包队伍公司函件必须统格式正式印统编号负责签字单位公章否甲方项目部拒收
23施工现场严禁明火开炉灶违者罚款300元
24进入施工区域戴安全帽符合规定违者罚款100元次
25现场严禁便违者罚款便50元 次便200元次
26爱护现场安全消防测量明设施关标牌等违者罚款50元负责赔偿损失
27现场严禁乱抛垃圾烟头水果皮废纸等否起罚款50元
28堆放物品堆放时间长短必须堆放整齐
29施工现场生活区严禁带金钱性质赌博酗酒行否劳务分包队伍责罚款200元次
30坚持方案先行劳务分包单位施工前首先技术负责报具体施工方案分技术负责项目认方进行施工
31劳务分包工程工序完成劳务分包单位首先进行检检合格劳务分包专职技术员项目资料报验求书面形式报项目部专业工程师验收验收合格报监理验收合格书面签认方进行道工序
32 劳务分包队员直接找监理甲方设计报验检验试验等均项目总包单位报验监理甲方设计
33施工程中发生图纸设计问题劳务分包单位技术负责时分技术负责反映分负责设计甲方监理联系办理设计变更洽商记录
34施工程中发生图纸更改洽商等均项目资料室资料理程序统发相关劳务分包单位施工技术负责
35施工前劳务分包单位必须作业员进行书面技术质量标准交底报项目部备案否罚款50—100元次
36项目质量理原：分级控制分段监督统申报：劳务分包队伍质量控制项目部质量员进行质量控制分段监督施工操作阶段劳务分包队伍质量员监督施工程中项目部工程技术部负责工程师进行质量监督施工完毕项目部质量员关验收统申报项目部监理方甲方申报
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间 ： 时 间 ：
时 间： 时 间：
附件三：施工工文明协议书
1保持宿舍面干净烟头痰迹尘土杂物更存放施工料机械工具等
2保持室空气清新异味采取清蚊虫苍蝇通风措施
3床铺褥服装统室统规划做布局合理乱放乱摆采取隔断隔离方式
4褥整洁整摆放统室种物品具床物品摆放序保持干净
5讲究卫生做勤洗澡勤换衣勤换鞋勤理发
6宿舍私拉线接电准高压电器设备防止电击伤发生火灾违反者次罚款200元
7宿舍准居住家属女性准留宿外单位员发生次罚款200元
8爱护宿舍公设施床架铺板种具登记领取妥善保丢失损坏价赔偿
9建立卫生值班制度实行专专岗做天天搞卫生责
10严禁宿舍酗酒赌博非法集会等碍社会治安非法活动发生轻者罚款200元重者交公安机关处理
11严禁宿舍私生火做饭烧开水发生次罚100元
12项目部施工队宿舍进行定期检查违反述规定环境卫生差单位根情况予处罚张贴项目暴光栏予公布
13施工队必须专职员负责勤理
14检查方式采定期方式
参加员：班组长施工员项目部理员施工队员
15检查容：
①铺面：整洁子叠摆放统
②面：烟头纸屑剩菜剩饭等垃圾积水鞋摆放床
③门窗：擦洗干净明显污迹玻璃完整
④脸盆：统摆放洗脸架
⑤餐具：统摆放餐具架
⑥宿舍走廊：面垃圾栏杆墙面污迹
⑦包裹：集中统摆放
⑧洗刷具：摆放整齐
⑨宿舍摆放关物品
⑩次卫生检查结果项目部文字予公布次评第名奖励500元名处罚500元
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
附件四：承包范围补充项目
承包范围
项目
分项
明细
工
土方
机械挖土方工挖土方工清基槽机械运土方回填土土方夯实
基
破桩洗桩运桩桩头钢筋焊接切桩头防水砂浆桩头钢筋防水处理
基础
垫层防水保护层砌砖模钢筋模板砼预留预埋浇带
体
钢筋模板砼预留预埋浇带外墙防水层外保护层
二次结构
构造柱圈梁钢筋模板砼预留预埋砖砌体植筋预制构件制作安装
抹灰
喷浆挂网抹灰（室外）
楼面
回填土找坡层砂浆砼面层
屋面
防水层外找坡层找层隔离层保温层保护层面层落水口安装
室外工程
台阶坡道散水回填土
辅助工
建甲方分包单位配合文明施工安全防护二次搬运夜间施工
测量放线安保
材料
辅助材料
止水拉丝砼支撑外材料：钢筋保护层垫块焊剂焊条钉
植筋胶抹灰钢网网格布喷浆胶粘网胶聚苯板胶薄膜筛网
双面胶条绑扎丝铁丝模板隔离剂脱模剂砂轮片拉丝塑料
周转材料
钢扣件木模板方木定型钢模板扒钩顶丝蝶形卡U型卡
拉丝脚手板活动架子
机械设备
钢筋机械挖运土机械土机械塔吊提升机砼泵送机械电焊机
切割机夯机电锯压刨空压机电机振动棒振动器砼搅拌机
清坪机圆盘收面机翻斗车粉碎机焊机砂浆搅拌机水泵氧气瓶乙炔瓶布料机吊篮水准仪 钢筋直螺纹套丝机
工具
手持电动工具
电锯电锤电钻磨光机切割机吹风机吸尘器
般工具
水桶铁锹灰斗车架子车铁抹子木抹子尺杆吊线板扫帚
安全帽安全带类刷子类绳水锤钢钎劳保品水袋
铁镐瓦刀桃形铲扎丝钩施工线线锤剐杠力矩扳手
电器
二级配电盘三级配电盘插座盘电缆线明灯具灯罩
漏电保护器断开式开关讲机
备注：1工费中钢筋模板砼包括钢筋加工安装焊接
模板包括支设拆
砼包括浇筑养护
二次结构外墙抹灰包含脚手架搭设拆
浇带包含止水钢板止水带止水条安装敷设
汽车泵费甲乙双方承担半
2承包价格包括容：
施工期间乙方类风险施工员工资调遣费
类材料二次倒运
然气候影响停水停电料预见工日费
材料领装卸护保退库劳动保护品安全防护措施搭设
拆（安全网防护栏杆防护棚）
文明施工费包括级部门施工现场类检查发生时工
承包范围测量放线材料试验电工机械设备维修机安装拆卸工
预防般性然灾难采取措施费
二双方协商分项工程：
外墙装饰板砖外墙保温层支护支撑拆分项工程乙方享优先权需甲乙双方协商价格果甲乙双方协商达成致意见甲方权项包班组施工乙方需合约定工期偿提供配合（包括外墙脚手架运输吊装机械设备等）超出合工期费甲方承担
三建设施
1乙方施工员住宿需租房甲方支付房租水电费乙方承担
2施工现场硬化文明施工需发生工劳务方偿负责工配合
3施工现场配电甲方负责提供级配电箱级乙方行负责
4施工现场需安全消防设施均劳务方负责购买
5施工水甲方引入现场水源现场水网乙方负责
四技术措施：
1Φ16钢筋采焊接Φ18钢筋采机械连接相关费乙方承担
2预应力梁梁底模板支撑必须达预应力筋张拉封锚拆
3场工期求基础体工程分段施工
4钢筋连接：墙筋：Φ16采电渣压力焊连接Φ18采机械连接
框柱框梁：Φ16采电渣压力焊连接Φ18采机械连接
板：采闪光接焊搭接焊
五未事宜
第部分 协议书 第二部分 合条款
第三部分 工程质量保修书 第四部分 工程施工合补充协议
第五部分 承诺书 第六部分 合附件
六项中未事宜甲乙双方保证工程质量进度文明施工等问题前提行协商签订书面协议协议具等效力
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
某市动物园XX停车场
防工程
劳
务
清
包
合
发包方 某市动物园XX停车场防工程项目部
承包方
合编号：
签订日期：
第部分 协 议 书
发包（全称）： 某市动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿 公诚实信原双方建设工程施工项协商致订立合
第条 工程概况
工程名称：某市动物园XX停车场防工程
工程点：某市动物园南
结构形式：框架结构（四层局部三层局部层）
建筑面积：计 32144 ㎡（双方核实确认面积）
第二条 工程承包范围方式
承包范围：图纸中包含全部土建施工务
土方工程基础体结构二次结构工程外墙抹灰顶棚抹灰楼面屋面工程室外工程等土建工程施工务
承包方式：合承包范围土建施工容劳务清包（：包工包机械包质量包安全包文明施工包辅材包周转材料包工期）
第三条 合工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
合工期总日历天数： 日历天
第四条 质量标准
工程质量标准：合格
第五条 合价款
合金额（写）： 万元民币（固定总价）写（ 元民币）
第六条 结算办法承包单价
1结算办法： 某市动物园XX停车场防工程结构施工图工程概况中防工程建筑面积32144㎡综合单价确定固定总价作拨付工程进度款终完成合范围全部工作图纸外建筑面积增加实际增加面积进行结算
2综合单价：建筑面积方米 495 元（中体310元m2185元m2）
第七条 组成合文件解释序
第部分 协议书
第二部分 合条款
第三部分 工程质量保修书
第四部分 工程施工合补充协议
第五部分 承诺书
第六部分 合附件
第八条 合解
1抗力致合法履行方违约致合法履行解合
2双方协商致解合
3抗力原造成合解乙方妥善做已完工程剩余材料设备保护移交工作求撤出施工场甲方合约定支付已完工程劳务报酬
第九条 合终止
双方履行合全部义务劳动报酬价款支付完毕乙方甲方交付合承包工程作业成果竣工验收合格保修期满未发生质量问题合告终止
第十条 合生效
合订立时间： 年 月 日
合订立点：
合双方约定双方签字盖章生效
发 包 ：（公章）： 承 包 ：（公章）
址： 址：
法定代表： 法定代表：
委托代表： 委托代表：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
第二部分 合条款
词语定义合文件
1合适法律标准规范
11 适法律法规需明示法律行政法规： 国家现行关工程施工方面法律行政法规中华民国合法 中华民国建筑法中华民国招标投标法中华民国安全生产法建设工程质量理条例建设工程安全生产理条例等相关法律法规
12 适标准规范
适标准规范名称：现行国家行业省市工程建设规范规程标准图集
2图纸
21 甲方乙方提供图纸日期套数： 工程开工前周甲方乙方单体工程提供 贰 套施工图纸
二双方般权利义务
1甲方项目理
11 甲方现场项目理现场理职权
执行理
姓名： 张兵晓 职务：执 行 理
职权：
111 乙方施工全程理协调
111 组织工程竣工验收等
2乙方项目员组成甲方求
21 组成员
姓名： 职务： 项目理 联系方式：
姓名： 职务： 技术员 联系方式：
姓名： 职务： 安全员 联系方式：
姓名： 职务： 质检员 联系方式：
姓名： 职务： 钢筋工长 联系方式：
姓名： 职务： 木工工长 联系方式：
姓名： 职务： 砼工长 联系方式：
22 甲方乙方项目员组成求
221 拟派项目部成员意更换项目理保证施工期间常驻现场项目骨干员变动需甲方书面意否甲方权终止合求乙方甲方支付违约金赔偿甲方造成损失
222 乙方定额规定量耗材提前周甲方报原材料计划原材料场乙方负责卸车保记取费合固定单价已含费
223 乙方负责组织工程需工种专业员保证工程够利进行
224 严格施工图纸设计求变更通知甲方现场理员指令施工
225 建立质量安全现场文明施工保证体系切实做优质高效低耗安全
226 乙方承包工程转包否甲方权终止合乙方条件退出现场（权利拒付劳务费）
227 乙方驻工负责必须24时吃住工保证24时手机通讯畅通时听甲方负责指令特殊情况时甲方执行理请假
3甲方职责
31 提供施工蓝图 贰 套提供工程标高基准点坐标位置负责监理单位报验乙方完成分项分部工程单位工程
32 负责处理工程级部门关系现场分包单位交叉施工员协调
33 协议约定乙方报已完成工程量进行确认组织验收结算决算时乙方拨付工程款
34 根乙方报材料供应计划乙方时供应建筑材料
35 实施工程质量工期安全生产文明施工计量检测实验化验控制监督检测验收
36 负责业监理设计关部门工作联系辅助乙方协调方关系
37 根工程情况求乙方增减施工员满足施工生产需施工质量低劣技术差服指挥违法乱纪行员予清退
38 甲方应集中组织乙方进场施工员进行安全生产文明施工环境保护公司相关制度等方面教育国家法律法规公司相关规章制度监督监控乙方相关工作实施情况体系效运行
4乙方职责
41 提供周材料供应计划周完成报表名称完成时间：乙方承诺遵守甲方求周报制度周例会书面形式汇报周完成工作未完成情况说明（包括拟采取措施终完成时间）周计划月二十五日甲方书面报送月施工计划月完成工程月报月施工计划必须具体详细包括力安排增加力源工程量等
42 承担施工安全保卫工作施工明责求：承担施工现场全部安全保卫工作施工明
43 已完工程成品保护特殊求费承担：已完工程成品保护责期限工程全部移交业止成品保护责期限保护费乙方理
44 施工场清洁卫生求：保证施工场清洁关规定交工前清理现场达业求承担身原违反关规定造成损失罚款乙方未时垃圾清理出场甲方权处理费乙方承担
45 遵守国家政策法律法规遵守业甲方企业相关规章制度做安全文明施工环境职业健康安全劳动保护等工作
46 根甲方计划求（包括调整计划）合理组织科学安排作业计划投入足够力物力保证工期承担身责造成质量返修工期拖延损失种罚款
47 服甲方业监督检查理接受甲方业关员质量进度技术
安全生产文明施工环境保护等方面理接受甲方时检查设备材料保情况操作员效证件持证岗情况
48 做施工场周围建筑物构筑物线已完工程部分成品保护工作乙方责发生损坏应行承担引起切济损失种罚款
49 甲方统规划停放机具妥善保合理甲方提供租赁乙方机具材料设备
410 施工员配备必劳动保护安全防护品
411 国家政策规定务工员签订劳务合交项目部备案合约定条款支付务工员工资（务工员工资月造册备案）承担项工作位引起纠纷相关行政部门处罚责果
412 进场施工员求具备思想素质身体健康技术熟练等条件禁止18岁未成年55岁老体柔病残员岗禁止法员乙方应承担合格员引起切果责
413 乙方应遵守工程建设安全生产关理规定严格安全施工标准进行施工加强现场操作工安全教育认真落实安全措施采取必安全防护措施消事隐患确保安全生产时接受安全检查员法实施监督检查身安全措施力违章操作造成事承担切责果济费发生安全事乙方应关规定立报甲方关部门时国家关法律规定事进行处理
414 乙方严格执行建设部门环保消防环卫等关部门施工现场理规定做文明施工保证施工现场整洁序符合文明施工关规定求维护甲方良企业形象承担违反关规定造成损失罚款加强现场理采取切适措施保护现场外环境限制施工作业引起噪音污染避免公众第三方财产造成损害妨碍
三施工组织计划工期
1施工组织设计
乙方接进场通知 7 天应做出详细施工组织计划施工方案进度计划报甲方审批确认项目理确认时间：收施工组织计划施工方案进度计划 3 天确认施工组织计划应包括全部设备材料成品半成品等需求供应进场计划员安排质保体系安全文明施工措施施工机械设备配置情况施工现
场优化布置等容乙方逾期提供详细施工组织计划施工方案进度计划逾期日应甲方支付违约金 伍 佰 元乙方提交施工组织设计未甲方审批通乙方应 3 天甲方修改意见完善重新报批期间果超述 14 天规定提交乙方应承担条逾期违约责
2工期工程重节点控制表：
编号
施工容
完成日期
累计天数
1
工程开工
2
基础完成
3
负四结构顶板完成
4
负三结构顶板完成
5
负二结构顶板完成
6
顶板完成
7
体完成二次结构外墙
8
抹灰楼面完成
9
竣工验收
3工期延误
31 双方约定工期延情况：执行协议条款规定工期延须甲方执行理书面确认延工期
32 乙方工期节点出现明显延误影响总工期时甲方权未完成项目重新发包发生费乙方结算款中扣甲方确认扣减乙方相应总工期天数
四质量验收
1隐蔽工程中间验收
11 双方约定中间验收部位：基基础体结构全部隐蔽工程隐蔽前业监理建设行政部门求进行中间验收
12 乙方应严格图纸设计施工规范验收标准业交房验收标准完善验收工作
五安全施工
1乙方进入施工现场必须严格国家方级行政部门项安全文明施工理条例规定制度施工
2 工程交付时乙方应业监理单位求施工现场清运出乙方设备材料设备基础垃圾种建设施保证工程现场清洁否甲方权委托清理发生费乙方承担甲方权应支付乙方费中扣法乙方索赔
3乙方应保证施工现场卫生标准噪音标准等指标满足国家方关规定施工中违反规定造成损失发生费均承包承担
4乙方确保现场安全文明施工派专负责具体安全保卫工作常组织学安全宣传活动严防安全隐患杜绝伤亡事火灾发生发生切安全事责完全乙方负责
5乙方时候应采取措施保证施工现场建生活设施区域安全防止员工单位员工间发生违法违纪暴力等妨碍治安者犯罪行该种行承担财产损失责
6工程施工程中（工程移交年）乙方责出现质量问题安全事者原受关部门通报批评业方甲方社会形象造成损失次乙方发包支付 壹 万元违约金（甲方乙方工程进度款保修款中扣）
六合价款支付
1合价款确定
甲方乙方双方审核确认综合单价495元／方米建筑面积总价包干价款合履行程中进行调整
2约定：
3工程款（进度款）支付
双方约定工程款（进度款）支付方式（已完工程量80计算）时间：详见表
基础全部完成
付工程款184 万元
负二层全部完成
付工程款296 万元
顶板全部完成
付工程款 316 万元
二次结构外墙抹灰楼面完成
付工程款200 万元
工程完工具备竣工验收条件
付工程款124 万元
全部竣工验收工退场完毕
付款工程合价97
质保期满
3质保金国家关规定退计利息
次支付工程进度款时已完成工程必须甲方项目部验收合格扣期水电费（表计量加损耗部分分摊）已支付工程款违约金等应扣费
七甲方供应
1机械设备：
2材 料：钢筋砼砖水泥沙石剪力墙砼支撑止水条止水带止水拉丝直螺纹丝筒
八工程变更
设计变更造成工程量增加：工程量变更甲方原造成工期增加工期予延
1变更增减费计算方法：
根变更容双方行协商变更项目仅涉乙方承包范围工程量增减未造成工程建筑面积增减增减相关费建筑面积变更发生变化单项变更签证增减 3000 元（含3000元）计入竣工结算风险已包含工程综合总承包价
2乙方施工必须设计图纸招标文件招标答疑图纸会审纪设计变更等效图纸文件施工乙方变更调整施工完成 7 工作日调整增减工程量工程签证单形式报送甲方甲方收合格资料 28 工作日变更事项工程量进行核实计算确认签字盖章结果返回乙方变更造价工程竣工结算时计算果乙方未述规定时间提交变更工程量报告视承包放弃变更增加请求
3变更引起工程量调整应时进行审核增加工程量进度款支付工程竣工结算时次结算
4变更签证实施均影响工程质量进度影响合执行双方变更签证意见致时乙方延误工程进度否甲方造成切损失均乙方承担
九违约争议
1违约
11乙方原协议书约定竣工日期甲方意工期竣工乙方承担违约责：乙方原工程重节点（详见67页工程重节点）工期逾期重
节点逾期 3 天承包应支付发包违约金 伍仟贰 万元工程总工期完成工程决算时退回重节点违约金重节点工期逾期超 7 天（含7天）承担违约责外乙方应条件退场工程款已完总工程量70支付发生费损失乙方承担总工期推迟甲方退重节点工期违约金乙方承担总工期延期违约金逾期天乙方 贰万肆万元 甲方支付违约金述违约金甲方权工程进度款中直接扣工程结算款中扣没收 30 履约保证金总工期逾期甲方造成全部直接间接损失（包括限：甲方承包逾期未完工程转包第三方完成支出全部费业支付逾期交房违约金鉴定费公证费聘请律师费等）均乙方承担
1．2甲方原造成工期延误停工工期延误停工 30 天（包括30天）切损失乙方承担工期延误停工超 30 天乙方书面形式报告第 31 天开始甲方乙方计算损失费甲方补偿乙方损失包括：钢扣件塔吊租赁费费予考虑进入补偿程序乙方钢扣件塔吊租金列表造册报甲方项目部甲方项目部确定赔偿金额
13双方约定承包违约责： 执行工程施工合补充协议
14解终止合：
（1）甲方认工程终止必时须终止合全部部分工程甲方书面通知合终止乙方应立停止施工遣散进场工支付相关费合解10日撤场完毕否甲方权处置乙方滞留施工现场机器设备材料设施产生相关费乙方工程款中直接扣全额扣乙方履约保证金已完工程甲方核实工程量办理结算（结算方式乙方完成工程量70进行支付结算）乙方工期施工质量终止合外
（2）乙方列情形时甲方需书面通知乙方乙方10整改甲方权解合：
A．乙方超规定期限尚未开工开工进展迟缓未节点完成施工质量达求甲方书面通知限期整改乙方意整改
B乙方施工资金困难明显继续施工乙方前项款原解合时应立停工负责遣散工场材料交甲方施工甲方办行招商承办乙方已完成工程量现场材料价款现场盘点接受办理结算具体补充条款14
（1）执行
C．乙方工程进度滞10甲方权终止合行发包
述原甲方通知乙方乙方妨碍甲方发包乙方进场工作造成甲方损失损失费结算时予扣
2争议
合履行程中发生争议时双发事协商解决协商成列两种方式解决：
（1）请 仲裁委员会 调解
（2）双方意工程民法院诉讼
十
1工程分包
11 工程甲方意乙方分包工程：工程允许乙方违法分包
12 分包施工单位： 双方约定甲方直接发包项目外乙方转包容（含劳务分包专业分包）
2抗力
1抗力包括战争动乱空中飞行物体坠落非甲方乙方责造成爆炸火灾风雨雪洪震等然灾害
2抗力事件发生乙方应立通知甲方力情况采取措施甲方认应暂停施工乙方应暂停施工抗力事件结束 48时 乙方甲方通报受害情况损失情况预计清理修复费抗力事件持续发生乙方应隔7天甲方报告次受害情况抗力事件结束 14 天乙方甲方提交清理修复费致报告关资料
3保险
乙方建筑工程施工场员生命财产办理保险支付保险费
4担保
41 工程双方约定担保事项：
乙方甲方提供履约担保担保方式：履约保证金 200 万元民币
含义工期 （ 30 ）质量 （30） 项目理技术员位 （20） 安全文明施工 （20） 施工约保证金
施工履约保证金：乙方工程工期质量员位兑现全部承诺工程付款节点例退筏板基础结束退 50 体结束退 30 合范围工程全部结束施工员全部退场履约保证金周全部退完成计利息
工期工程质量员位安全文明施工四项求中项求没达约定产生履约保证金部分全部没收法律果
42 双方约定担保事项：
十合份数
双方约定合份数：合计 陆 份甲乙双方执 叁 份
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第三部分 工程质量保修书
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
发包承包根中华民国建筑法建设工程质量理条例房屋建筑工程质量保修办法协商致 某市动物园XX停车场防工程合工程范围签订工程质量保修书
工程质量保修范围容
乙方质量保修期关法律法规规章理规定双方约定承担工程质量保修责
质量保修范围包括基础工程体结构工程粉刷工程室外工程楼面工程屋面工程
双方约定项目
二质量保修期
双方根建设工程质量理条例关规定约定工程质量保修期：
1基础工程体结构工程设计文件规定该工程合理年限
2粉刷工程贰年
4项目保修期限约定：室外工程楼面工程施工原造成开裂陷等质量缺陷贰年
质量保修范围双方施工合约定施工项目质量保修期工程竣工验收合格日起计算
三质量保修责
1属保修范围容项目乙方应接保修通知日起12时派保修乙方约定期限派保修维修达合相关法规文件设计求甲方委托修理更换设备维修费质量保修金扣乙方条件意扣维修费金额质保金已返足够支付维修费乙方应承担相应维修费时乙方应承担甲方业带损失
2涉结构安全质量问题应房屋建筑工程质量保修办法规定立建设行政部门报告采取安全防范措施原设计单位者具相应资质等级设计单位提出保修方案乙方实施保修
3质量保修完成甲方业组织验收
四保修费
1非甲方业损坏原引起保修甲方承担材料费乙方偿负责工维修
2业引起保修保修费业承担
五承包联系方法：
1乙方提供联系址
公司名称：
址： 邮编：
联 系 ： 电话： 传真：
2甲方电话方式通知电话记录载明时间视送达时间
3乙方更换联系址须 7 日前通知甲方甲方书面认未通知甲方者未甲方书面确认视未变更
六
工程质量保修书施工合甲方乙方双方竣工验收前签署作施工合附件效期限保修期满
质保金返：保修范围容质保期满返质保金计利息具体返时间：质保金返时间竣工验收合格满 壹年15 日质保金已返出现质量问题乙方承担相应维修责
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第四部分 工程施工合补充协议
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
利履行建设工程施工合甲乙双方施工程中更合作保证工程利完工双方友协商特制定补充条款条款工程建设工程施工合专条款中第47条补充条款容建设工程施工合具等法律效力具体容：
1承包资质员求
11 乙方必须具备独立法资格承包工程资质资金设备技术力理力工程承包转包分包发生甲方权终止合乙方须甲方承担 贰 万元违约金
12 合签订时乙方须项目理部组成员名单联系方式报甲方项目部组成员必须甲方审核认承诺项目理技术理员位甲方没收乙方项目理技术理员位保证金乙方行更换发包审核认项目理部组成员项目部组成员工现场应甲方考勤簿签考勤作否约定履行场责乙方确实需调换时必须甲方书面意否承担 伍 万元违约金乙方权甲方允许调换员相关单证签字免乙方该项违约责时乙方更换项目负责工代表提供更换员资质证书更换员乙方工程期间劳动合交纳社会统筹证明视乙方擅转包工程称职项目负责技术负责施工员质量员甲方权求更换乙方保证七日派符合甲方求相应岗位员否承担 伍仟 元违约金项目负责位率达周 5 日位率达周 5 日缺天支付甲方民币 壹仟 元整技术负责位率均应达周 6 日位率达周 6 日少天支付甲方违约金民币 叁佰 元述违约金总额超项目理技术理员位保证金
2现场安全文明施工理
21 乙方进场应实行封闭式理国家关规定作安全生产文明施工工作中动甲方业监理方搞配合接受监理工程师监理遵守社会法纪甲方项理制度完成合约定项工作容确保合目标利实现乙方原造成安全事导致员损害乙方应承担全部赔偿责乙方未时处理支付员损害赔偿费造成损害方起诉政府部门投诉乙方应承担述赔偿责外甲方造成济损失乙方全部赔偿时乙方应受损害员应全部赔偿金额标准甲方支付违约金
22 乙方应遵守政府关部门施工现场施工噪音环境保护安全生产文明施工等理规定
23 乙方负责施工程中现场建筑垃圾渣土运指定点场外运输费甲方承担生活垃圾乙方行负责清现场
24 野蛮施工服甲方调度理次支付甲方 壹仟 元违约金
25 甲方提供施工水电接入点接入施工现场线路水费乙方承担乙方生活区水电费乙方承担
26 乙方现场布置应甲方批准执行未批准未现场面布置图布置乙方时建筑施工机械等必须条件拆移位求拆移位甲方委托拆移位发生费乙方工程款中扣批准合规定工期甲方需乙方建施工机械迁移乙方必须积极配合意拖延拒绝配合乙方需支付甲方 贰仟～贰万 元违约金
27 乙方保证：
271 杜绝类重伤亡事般事频率 2‰
271 安全文明施工评价达标率 100
28 乙方施工员进入施工现场必须佩戴安全帽甲方确认未佩戴安全帽施工乙方 伍拾 元甲方支付违约金安全文明施工检查中发现安全隐患处乙方甲方规定时间整改完成逾期未整改完成乙方甲方支付 伍佰 元违约金项违约金需缴纳现金乙方接甲方书面通知未 24 时缴纳甲方工程款支付时双倍扣
3工期
31 工程严格甲乙双方建设工程施工合中约定工期执行
甲方发出施工开工令 7 日历天（加甲方意延工期）合工期必须完工程竣工日期：市质监站监督五责体验收通标志工期截止时间乙方必须合理安排施工员数量必时采组员倒班施工保证工期时完成乙方原工程重节点（详见56页 工程重节点）工期逾期重节点逾期天乙方应支付甲方违约金 伍仟贰万 元工程总工期完成工程决算时退回重节点违约金重节点工期逾期超 7 天（含7天）承担违约责外乙方应条件退场工程款已完成总工程量70支付发生费损失乙方承担总工期推迟乙方退重节点工期违约金乙方承担总工期延期违约金逾期天 乙方 贰万肆万 元甲方支付述违约金甲方权工程进度款中直接扣工程结算款中扣没收 30 履约保证金总工期逾期甲方造成全部直接间接损失（包括限：发包承包逾期未完工程转包第三方完成支出全部费业支付逾期交房违约金鉴定费公证费聘请律师费等）均乙方承担
32 夏收秋收期间乙方保证施工受影响满足甲方施工进度求乙方原保证施工员造成工期滞
天承担 壹万 元违约金
33 甲方资金暂时位乙方保证连续正常施工月成延工期索赔费理（包括限停工损失费等）
34 乙方实际工期超合工期（加批准延长工期）时甲方权求乙方清退时建筑现场机械设备
35 设计变更造成工程量增加甲方原造成工期增加工期予延
4质量
41 工程质量符合国家验收标准外应达现行建筑工程验收规范标准政府相关部门验收求达甲方求乙方应条件返修否甲方权单方面委托单位返修该费结算总价款中双倍扣限否通知乙方述事宜甲方监理单位业确认乙方权提出异议果第次验收未达合格标准整改验收未达合格标准没收 30 合履约保证金乙方负责求修复缺陷达合格标准
42 工程竣工验收保修期满阶段墙面允许出现空鼓开裂面空鼓裂缝等质量问题发现满足述求间罚款 伍仟 元乙方处理合格承担该费
43 关键工序施工完毕须甲方监理业政府相关部门验收合格签字方进行道工序施工否次乙方承担违约金 贰仟 元暂停支付该部分进度款直甲方确认该部分工程合格止
44 保证施工质量施工难点容易发生质量通病方乙方应先报施工方案甲方确认甲方根实际情况求乙方做施工样板样板甲方监理业验收合格乙方方样板进行面积施工
47 4 乙方原造成维修工作应甲方求12时进场修复合格否甲方权行进行修复发生费甲方权工程款中双倍扣限否通知乙方
49 工程节点验收竣工验收第次验收合格乙方维修发甲方复验合格需进行第三次次工程质量重复验收乙方意支付甲方参加员重复验收费次 伍佰 元重复验收工程质量合格处乙方意行甲方支付质量合格违约金 壹仟 元重复验收费质量合格违约金工程进度款支付时扣
5建筑材料理
51 甲方供应工程需材料材料（钢筋水泥砼砌块等）乙方应工程进度合理申报材料供应计划分批分次序进入现场负责现场材料分类存放类整齐
52 材料求
521 钢材：施工前抽出料单报甲方审查合理配置钢筋综合利剩余材料确保剩余料头违规乙方承担违约责甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
522 水泥：现场水泥禁止露天存放应搭设水泥库做防雨防潮工作根工程施工进度情况做水泥进场计划出现水泥存放遭受淋雨受潮结块等现象甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
523 砼：现场搅拌砼商砼施工时应控制砼拌合成方量落剩余砼应时回收利违反甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
524 砌块材料：做材料现场存放工作避免现场二次运输合理利材料班施工完毕做工清料净活完场清避免材料浪费违反甲方视现场具体情况予 500020000 元处罚乙方赔付材料款
525 甲方提供乙方材料实行调拨制根工程计划需乙方提供
526 乙方妥善保合理甲方供应材料设备（包括领保装卸办理相关手续甲方指定场类码放）保善发生丢失损坏乙方应原价赔偿
527 材料预算分析量乙方实行限额领料乙方应合理料注重节约材料量超出预算量乙方原造成超出部分费乙方承担甲方原造成乙方书面告知甲方责乙方通知甲方甲方视乙方责乙方承担部分费
6工程进度款支付
61 工程款支付方式：采转账现金方式进行支付工程款支付时必须现场执行理相关员签署拨款文件甲方 7 工作日予支付工程进度款
62 正常情况甲方保证工程进度款正常拨付遇特殊情况甲方工程进度款需分批拨付时乙方必须保证工程施工正常进度甲方工程款延期支付时乙方保证应支付工程款日起连续施工少 30 日
63 乙方必须专款专乙方合支付工工资生产材料施工机械设备供货方货款影响工程进度质量甲方信誉时甲方直接付款乙方工程进度款中抵扣
64 次工程款支付着优先发放农民工工资原乙方应甲方提供期效农民工工资支付证（符合政府规定甲方认工资表复印件）发生拖欠农民工工资供货方事件发生次乙方甲方支付违约金 壹万 元农民工甲方业闹事次乙方甲方支付违约金 叁万 元拖欠工工资劳动部门介入次乙方甲方支付违约金 伍万 元甲方权停止支付工程款乙方农民工供货方商闹事阻碍施工围堵甲方业办公场区门意停工次支付甲方违约金 伍万 元违约金工程款支付时扣拖欠农民工工资供货方引起法律责均乙方承担违约情况甲方情况片录业监理单位出具证明作索赔
65 次付款前乙方必须提供真实合法足额财务收
7保修期乙方应严格执行工程质量保修协议甲方提供联系方式保修期质量问题甲方接业保修通知 12 时乙方必须进入现场进行维修确保 48 时次性维修合格特殊情况应6时进入维修确保12 时次性维修合格甲方乙方提供联系方式发出维修通知效乙方未派约定时间赶赴现场进行维修派约定时间赶赴现场拒配合甲方业质量问题进行书面确认实施维修甲方权行委托第三方施工单位进行维修发生维修费赔付业损失均应乙方质保金中双倍扣时乙方承担质保金 3 违约金次乙方权未收通知未现场属乙方责甲方扣质保金数额提出异议
8乙方质量原造成投诉业甲方签字认发生补偿索赔等济赔偿甲方直接工程款保修金中扣足部分乙方承担乙方严格做接维修通知合约定时间派员场处理维修工作双方维修责问题达成致具备鉴定资质鉴定部门认定属施工质量问题乙方承担全部责该时效受合约定保修期制约甲方通知乙方委托鉴定时乙方未约定期限甲方委托未予回复拖延（拒绝）委托视意甲方代表双方进行委托鉴定认鉴定结果房屋鉴定部门认定属施工质量问题乙方承担全部责承担次处
壹仟 元违约金甲方直接工程款保修金中扣足部分乙方承担
9甲方办理工程关手续需乙方提供资料时乙方应积极配合规定提供乙方积极配合乙方原导致甲方预订时间时完成滞天承担 伍仟 元违约金超出 10 天滞天承担 壹万 元违约金责乙方负责
10乙方配合容：
101 提供现施工道路垂直运输塔吊脚手架供分包工程需拆应报甲方批准
102 提供材料设备堆放场等供分包工程
103 施工电提供二三级配电箱提供现水电源接驳点提供建筑物现公走道部分明等
104 施工图图纸会审设计变更关规范等预留预埋预埋件制作安装
105 负责交叉施工程中承担成品半成品保护责
106乙方承包理费：乙方分包单位行协商甲方进行协调
107现场建搭设拆
108协议中分包工程包括甲分包分项工程乙分包分项工程
11乙方积极维护业园林景观环境设施发生承包施工现场树木草坪品等造成损坏业受损失实际发生费3倍承担赔偿责
12 现场理违约金处罚款期拨付工程款中扣
13乙方应关部门规定办理关手续发生费理乙方响应政府规定发生费乙方行承担延误工期作相应延
14协议制式合致处协议
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第五部分 承 诺 书
根郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部（甲方）
方 （乙方）签订建设工程劳务承包施工合方愿意甲方做出承诺：
方保证具备独立法资格承包工程资质资金设备技术力理力工程承包转包违法分包发生甲方权终止合方愿接受合总价款 10 违约金
方保证项目部组成员劳务承包合文件致项目负责周工时间少 5 天重（工例会甲方求必须）会议必须参加项目部员周工时间少 5 天施工程中需更换项目部组成员时先征甲方意否愿承担违约金（ 5万 元）称职项目理组成员甲方权求更换方保证 7 日派相应资质员岗
二方进场实行封闭式理执行国家关安全文明施工规定垃圾堆放甲方指定点否落实整改外愿接受甲方处罚做安全生产文明施工工作中动甲方监理方搞配合接受监理工程师工程监理遵守社会法纪甲方项理制度完成合约定工作容确保合目标利实现
三工期求：
1方严格建设工程劳务承包施工合中约定施工工期执行方原工期节点拖延愿接受拖延天承担 贰万元 违约金赔偿甲方造成直接间接损失
2夏收秋收期间方保证施工受影响满足甲方施工进度求否方原造成工期滞方愿接受相履约保证金 20 违约金 壹万 元天违约金
3甲方资金暂时位方保证少连续正常施工月
4根现场情况实际工程量较方考虑施工高峰期投入 三台 塔吊时施工
5方承诺重节点进度计划实现率100未节点计划完成愿接受第九条：违约争议条款执行
四质量求：
1工程质量符合国家验收标准外应达业方质量求否应条件返修承担造成切损失赔偿费
2保证杜绝合格符合合约定建筑材料辅助材料机械设备构配件等工程发现次（处）方返工外承担 壹万 元违约金 果第次验收未达合格标准没收 30 合履约保证金
五材料理
方采购全部工程实体材料接受甲方业指定采购范围接受甲方（含监理业方）方供材认质
六工程款支付
1方接受甲方银行转账方式支付工程款
2遇特殊情况甲方工程进度款需分批拨付时方保证工程施工正常进度甲方工程款延期支付时方保证应支付工程款日起连续施工少 30 日
3意甲方次拨付工程款时扣回现场发生水电费应扣费
4方承诺次付款前甲方提供农民工工资发放相关证明材料（民工签字身份证复印件）次工程款支付着优先发放农民工工资原方应甲方监理业提供期效农民工工资支付证（符合政府规定甲方业监理认工资表复印件）发生拖欠农民工工资方采购材料机具设备款事件发生次方甲方支付违约金
壹万 元农民工材料机具设备供应商甲方监理业闹事次方甲方支付违约金 叁万 元拖欠工工资劳动部门介入次方甲方支付违约金 伍万 元甲方权停止支付工程款
方材料机具设备供应商闹事阻碍施工造成甲方业工程法正常施工次甲方支付违约金 伍万 元违约金工程款支付时扣拖欠农民工工资材料款引起法律责均方承担
七方接受工程结算方式
1方认甲乙双方签订劳务清包合中总价
2方施工组织计划方案中发生措施费甲方计取
八第三方施工安装项目时方第三方施工安装期间应积极配合施工中做方第三方施工安装项目成品保护工作动第三方施工提供需数相关资料
九工程竣工验收合格方积极配合甲方业交房
十保修期方偿工维修甲方提供联系方式保修期质量问题方接甲方（业住）电话 12 时必须进入现场进行维修特殊情况应时进入维修确保次维修合格达业满意维修费造成损失方承担达述承诺甲方权行安排处理发生费造成损失保修金中双倍扣
十方施工质量原造成投诉发生补偿索赔退房等济赔偿方意甲方直接工程款保修金中扣足部分方承担述出现责问题达成致意见意房屋鉴定部门认定属方施工质量问题方承担全部责意该时效受合约定保修期制约
十二甲方办理工程关手续需方配合时方保证积极配合甲方求时提供需资料
十三关部门规定办理关手续发生费方承担施工期间方行处理扰民民扰发生损失（包括工期费）
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
第六部分 合附件
发包（全称）：郑州建公司郑州动物园XX停车场防工程项目部 （简称甲方）
承包（全称）： （简称乙方）
附件：安全协议书
劳务承包单位必须认真执行国家方现行安全生产方针政策认真贯彻安全第预防综合治理方针
1违章指挥违反施工方案安全技术规程安全技术交底予口头书面限期整改时纠正整改处罚2000元
2重安全隐患必须立整改期完成整改处处罚1000～10000元
3整改通知单容未规定时间整改书面反馈次处罚1000元
4施工电未电规范求电缆严重拖三级配电二级保护保护零线位闸机处处罚2000元
5洞口边防护符合求限期整改位处处罚2000元
6施工员进入施工现场戴安全帽穿三鞋赤膊高处作业穿硬底鞋系安全带次处罚
200～1000元
7施工现场应配置足够灭火器材禁烟区吸烟办公室宿舍应遵守施工电防火规定违反者次处罚200元
8外架应封闭式理施工外架搭设安全网挂设应方案规范求违反处处罚1000～2000元
9施工层外架未时防护位延误天处罚2000元
10特种设备安（拆）应资质方案等资料齐全操作员应持证岗违反者项次处罚200元未整改完毕开工
11卸料台应安装规范荷载牌超长超载堆放材料材料堆放隔夜时吊离次处罚200元
12外架严禁堆放类材料模板支撑撑外架违者处次处罚500元
13施工电梯口井架口安全防护门没关闭次处罚500～1000元
14施工机械转动接线盒保护罩台处罚1000元
15门洗车台应天派专清洗扫门卫生违者处罚1000元
16参加施工志热爱职工作牢固树立安全第思想遵守劳动纪律服领导听指挥工作时思想集中坚守岗位积极参加安全生产种活动
17 进入操作岗位认真检查作业环境否安全发现影响安全操作障碍安全素时应立关员联系设法排
18 严格遵守安全操作规程认真安全交底求进行操作未许事非工种作业严禁酒班禁止烟火方吸烟动火
19进入施工现场必须戴安全帽高空作业进行坠落危险作业时必须系安全带高空作业穿插硬底带钉易滑鞋投掷物料严禁赤脚穿高鞋拖鞋进入施工现场
20正确防护装置防护设施特种防护装置防护设施警告安全标志意拆意挪动
21施工现场行走注意安全路畅通严禁攀坐安全位置严禁井字架吊栏建筑垃圾严禁楼层窗户抛掷
22 防止机电机械伤害事严禁证岗机工电工专职发现机械线路障应立报告机电工准擅动手
23 作业队组须设兼职安全员日早工作前结合天工作容讲安全注意事项文字记录常进行安全知识学强化安全意识提高安全技杜绝类事发生
24 严禁童工
25违反安全规定操作施工发现次罚款民币1000元整
26没实现项安全理目标项理责罚款1000元相关员罚款500元
27现场发现违章事隐患公司检查指出项理责罚款100元
28现场隐患违章时纠正制止项责项罚款100元
29现场防护求设置处理责罚款200元
30进入现场戴安全帽标牌员违反者100元
31特种作业员特证岗规定开动火证次罚理责罚100元
32项目部员规定穿工作服次罚款200元
33没安全教育岗者罚款500元
34进入施工现场戴安全帽者罚款100元安全负责罚100元
35特殊工种持证岗者罚款200元
36库房吸烟者罚款500元
37动电气焊动火火者罚款100元
38动电气焊消防水桶(消防设备)者罚款100元
39动明火动火证者罚款200元
40酒岗作业者罚款500元
41电焊机防护全者罚款100元
42电焊作业双线位路者罚款100元(视情况定)
43型电动机具电安全电求者罚款200元
44非电工私拉乱接电线电器者罚款500元
45未批准私电炉者罚款500元
46进入施工现场规定挂胸牌者(身代)罚款100元
47聚众赌博传黄色书刊报纸录相者罚款200元
48损坏消防设施器材者罚款200元
49私动消防设施者罚款100元属劳务分包单位罚款200元
50没项目允许擅拆损坏安全设施者罚款500元
51检查提出事隐患期整改者罚款100元
52施工现场架斗欧聚众闹事者罚款2000元
53非塔吊司机私攀登塔吊者罚款1000元
54意损坏安全消防警示标志牌者罚款100元
55 未允许留宿外员者罚款50元属单位罚款100元
56 施工现场进行偷盗者罚款5000元
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间 ： 时 间 ：
时 间： 时 附件二：施工理协议书
1施工前必须单位签订安全责书服单位理特殊作业员必须持操作证岗
2员进入现场必须戴安全帽现场禁止吸烟高空作业必须严格操作规程系挂安全带
3搞文明施工做工完场清脚净做成品保护工作
4发生违章教育纠正整改单位进行罚款责令停工严重者终止合
5进场参施工理员施工作业员配备素质数量必须合协议规定相符
6项目部确定认报组织系统图员数量意变动必须常驻现场兼职务需离开现场必须请假
7现场体检合格教育培训考试合格者必须清退出现场
8劳务分包队伍现场负责必须常驻现场履行组织理职甲方项目部批准更换事离开现场必须甲方项目部施工员批准
9现场理必须设置项目负责专职技术员安全员数量必须满足项目部求否缺l劳务分包队伍罚款500元
10事现场理工作项目负责专职技术员安全员等必须现场组织监督施工意离开现场常现场员罚款300元累计受3次罚款者清退出现场劳务分包队伍必须补足理员素质必须达工程求
11劳务分包队伍员必须尊重总包单位业（甲方）监理单位员理顶撞违者事视情节轻重罚款1000元 次劳务分包队伍处罚5000元次
12劳务分包队伍理混乱常出现违反理程序规定时间服总包项目理者劳务分包队伍现场负责处3001000元次罚款累计出现3次劳务分包队伍驱逐出现场劳务分包队伍必须换保证施工正常进行劳务分包队伍施工连续2月达项目部求理处失控状态样驱逐劳务分包队伍现场负责
13 劳务分包队伍理员操作员必须准时参加甲方项目部组织关会议活动迟者罚款200元参加者罚款500元
14劳务分包队伍拒收拒签项目发函件整改通知施工措施方案等文件否罚款2000元次异议回函解决
15项目部罚款须劳务分包队伍签字确认项目发函件扣款
16劳务分包队伍员增减进出场机械设备进出场必须报项目工程施工部批准然方办理关手续
17必须严格执行项目部项理制度时填报种表格报表
18施工现场布置必须方案计划项目部批准方实施
19施工员必须持证岗
20劳务分包队伍进入现场施工员必须统着装统戴安全帽
21 劳务分包队伍施工理员须着装整洁头发理注意举止行
22劳务分包队伍公司函件必须统格式正式印统编号负责签字单位公章否甲方项目部拒收
23施工现场严禁明火开炉灶违者罚款300元
24进入施工区域戴安全帽符合规定违者罚款100元次
25现场严禁便违者罚款便50元 次便200元次
26爱护现场安全消防测量明设施关标牌等违者罚款50元负责赔偿损失
27现场严禁乱抛垃圾烟头水果皮废纸等否起罚款50元
28堆放物品堆放时间长短必须堆放整齐
29施工现场生活区严禁带金钱性质赌博酗酒行否劳务分包队伍责罚款200元次
30坚持方案先行劳务分包单位施工前首先技术负责报具体施工方案分技术负责项目认方进行施工
31劳务分包工程工序完成劳务分包单位首先进行检检合格劳务分包专职技术员项目资料报验求书面形式报项目部专业工程师验收验收合格报监理验收合格书面签认方进行道工序
32 劳务分包队员直接找监理甲方设计报验检验试验等均项目总包单位报验监理甲方设计
33施工程中发生图纸设计问题劳务分包单位技术负责时分技术负责反映分负责设计甲方监理联系办理设计变更洽商记录
34施工程中发生图纸更改洽商等均项目资料室资料理程序统发相关劳务分包单位施工技术负责
35施工前劳务分包单位必须作业员进行书面技术质量标准交底报项目部备案否罚款50—100元次
36项目质量理原：分级控制分段监督统申报：劳务分包队伍质量控制项目部质量员进行质量控制分段监督施工操作阶段劳务分包队伍质量员监督施工程中项目部工程技术部负责工程师进行质量监督施工完毕项目部质量员关验收统申报项目部监理方甲方申报
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间 ： 时 间 ：
时 间： 时 间：
附件三：施工工文明协议书
1保持宿舍面干净烟头痰迹尘土杂物更存放施工料机械工具等
2保持室空气清新异味采取清蚊虫苍蝇通风措施
3床铺褥服装统室统规划做布局合理乱放乱摆采取隔断隔离方式
4褥整洁整摆放统室种物品具床物品摆放序保持干净
5讲究卫生做勤洗澡勤换衣勤换鞋勤理发
6宿舍私拉线接电准高压电器设备防止电击伤发生火灾违反者次罚款200元
7宿舍准居住家属女性准留宿外单位员发生次罚款200元
8爱护宿舍公设施床架铺板种具登记领取妥善保丢失损坏价赔偿
9建立卫生值班制度实行专专岗做天天搞卫生责
10严禁宿舍酗酒赌博非法集会等碍社会治安非法活动发生轻者罚款200元重者交公安机关处理
11严禁宿舍私生火做饭烧开水发生次罚100元
12项目部施工队宿舍进行定期检查违反述规定环境卫生差单位根情况予处罚张贴项目暴光栏予公布
13施工队必须专职员负责勤理
14检查方式采定期方式
参加员：班组长施工员项目部理员施工队员
15检查容：
①铺面：整洁子叠摆放统
②面：烟头纸屑剩菜剩饭等垃圾积水鞋摆放床
③门窗：擦洗干净明显污迹玻璃完整
④脸盆：统摆放洗脸架
⑤餐具：统摆放餐具架
⑥宿舍走廊：面垃圾栏杆墙面污迹
⑦包裹：集中统摆放
⑧洗刷具：摆放整齐
⑨宿舍摆放关物品
⑩次卫生检查结果项目部文字予公布次评第名奖励500元名处罚500元
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
附件四：承包范围补充项目
承包范围
项目
分项
明细
工
土方
机械挖土方工挖土方工清基槽机械运土方回填土土方夯实
基
破桩洗桩运桩桩头钢筋焊接切桩头防水砂浆桩头钢筋防水处理
基础
垫层防水保护层砌砖模钢筋模板砼预留预埋浇带
体
钢筋模板砼预留预埋浇带外墙防水层外保护层
二次结构
构造柱圈梁钢筋模板砼预留预埋砖砌体植筋预制构件制作安装
抹灰
喷浆挂网抹灰（室外）
楼面
回填土找坡层砂浆砼面层
屋面
防水层外找坡层找层隔离层保温层保护层面层落水口安装
室外工程
台阶坡道散水回填土
辅助工
建甲方分包单位配合文明施工安全防护二次搬运夜间施工
测量放线安保
材料
辅助材料
止水拉丝砼支撑外材料：钢筋保护层垫块焊剂焊条钉
植筋胶抹灰钢网网格布喷浆胶粘网胶聚苯板胶薄膜筛网
双面胶条绑扎丝铁丝模板隔离剂脱模剂砂轮片拉丝塑料
周转材料
钢扣件木模板方木定型钢模板扒钩顶丝蝶形卡U型卡
拉丝脚手板活动架子
机械设备
钢筋机械挖运土机械土机械塔吊提升机砼泵送机械电焊机
切割机夯机电锯压刨空压机电机振动棒振动器砼搅拌机
清坪机圆盘收面机翻斗车粉碎机焊机砂浆搅拌机水泵氧气瓶乙炔瓶布料机吊篮水准仪 钢筋直螺纹套丝机
工具
手持电动工具
电锯电锤电钻磨光机切割机吹风机吸尘器
般工具
水桶铁锹灰斗车架子车铁抹子木抹子尺杆吊线板扫帚
安全帽安全带类刷子类绳水锤钢钎劳保品水袋
铁镐瓦刀桃形铲扎丝钩施工线线锤剐杠力矩扳手
电器
二级配电盘三级配电盘插座盘电缆线明灯具灯罩
漏电保护器断开式开关讲机
备注：1工费中钢筋模板砼包括钢筋加工安装焊接
模板包括支设拆
砼包括浇筑养护
二次结构外墙抹灰包含脚手架搭设拆
浇带包含止水钢板止水带止水条安装敷设
汽车泵费甲乙双方承担半
2承包价格包括容：
施工期间乙方类风险施工员工资调遣费
类材料二次倒运
然气候影响停水停电料预见工日费
材料领装卸护保退库劳动保护品安全防护措施搭设
拆（安全网防护栏杆防护棚）
文明施工费包括级部门施工现场类检查发生时工
承包范围测量放线材料试验电工机械设备维修机安装拆卸工
预防般性然灾难采取措施费
二双方协商分项工程：
外墙装饰板砖外墙保温层支护支撑拆分项工程乙方享优先权需甲乙双方协商价格果甲乙双方协商达成致意见甲方权项包班组施工乙方需合约定工期偿提供配合（包括外墙脚手架运输吊装机械设备等）超出合工期费甲方承担
三建设施
1乙方施工员住宿需租房甲方支付房租水电费乙方承担
2施工现场硬化文明施工需发生工劳务方偿负责工配合
3施工现场配电甲方负责提供级配电箱级乙方行负责
4施工现场需安全消防设施均劳务方负责购买
5施工水甲方引入现场水源现场水网乙方负责
四技术措施：
1Φ16钢筋采焊接Φ18钢筋采机械连接相关费乙方承担
2预应力梁梁底模板支撑必须达预应力筋张拉封锚拆
3场工期求基础体工程分段施工
4钢筋连接：墙筋：Φ16采电渣压力焊连接Φ18采机械连接
框柱框梁：Φ16采电渣压力焊连接Φ18采机械连接
板：采闪光接焊搭接焊
五未事宜
第部分 协议书 第二部分 合条款
第三部分 工程质量保修书 第四部分 工程施工合补充协议
第五部分 承诺书 第六部分 合附件
六项中未事宜甲乙双方保证工程质量进度文明施工等问题前提行协商签订书面协议协议具等效力
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法定代表（签字）： 法定代表（签字）：
时 间： 时 间：
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
