承揽方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙双方保证全面履行义务签订合信守执行
第条 甲方加工定作物名称规格质量数量加工费
┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐
│定作物名称│ 型号 │ 规格 │ 质量求 │计量单位│ 数量 │ 加工费 │
│ │ │ │ │ │ ├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │单位│总价│
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘
第二条 加工成品完工时间检验标准方法包装标准费承担
┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐
│定作物名称│完工时间│检验时间点│检验标准方│包装标准│包装费承│
│ │ │ │法 │ │担 │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘
第三条 加工成品交付时间点运输方法运费承担
┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
│ 定作物名称 │ 交付时间 │ 交付点 │ 运输方法 │ 运输价款承担 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
第四条 乙方提供原材料名称规格质量数量价款等图纸技术资料
┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐
│材料名称│型号│规格│质量求│计量单位│数量│单价│总价│图纸技│
│ │ │ │ │ │ │ │ │术资料│
│ │ │ │ │ │ │ │ │交付时间│
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘
第五条 原材料交付时间点包装检验方法运输
┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│材料名称│交付时间│交付点│交付数量│包装求│检验方法│运输方法│
│ │ │ │ │ │ │运费承│
│ │ │ │ │ │ │担 │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
第六条 加工费结算办法时间
_________
第七条 乙方应_________年_________月_________日前甲方交付定金_________元乙方应_________年_________月_________日前甲方交付预付款_________元乙方履行合权请求返定金甲方履行合承担违约责外必须数返预付款乙方履行合预付款抵作违约金赔偿金余款请求返
第八条 甲方违约责
1.甲方未合规定质量交付定作物乙方意利应质价意利甲方应负责修理调换承担逾期交付责修整调整符合合规定权拒收造成损失甲方赔偿
2.甲方交付定作物数量少合规定乙方然需甲方应数补齐补交部分逾期交付处理乙方需权解合造成损失甲方赔偿
3.甲方包装善造成定作物毁损甲方赔偿损失
4.甲方逾期交付定作物应乙方偿付违约金逾期天逾期交付部分价款总额_________‰偿付违约金
5.甲方交付定作物应乙方偿付交付定作物部分价款总值_________%违约金
6.甲方负责送货运输中造成定作物损坏甲方应负责修理达合规定质量求否乙方权拒收
第九条 乙方违约责
1.乙方中途变更定作物数量规格质量设计等应赔偿甲方造成损失
2.乙方中途废止合应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%违约金
3.乙方未合规定时间甲方提供图纸技术资料交付定作物日期延外乙方应偿付甲方停工料损失
4.乙方超合规定日期付款应中国民银行关延期付款规定甲方偿付违约金
5.乙方拒绝接收定作物应赔偿甲方造成损失
6.乙方变更交付定作物点应承担支出费
第十条 声明保证
()甲方:
1.甲方家法设立合法存续企业权签署力履行合
2.甲方签署履行合需切手续均已办妥合法效
3.签署合时法院仲裁机构行政机关监机构均未作出足甲方履行合产生重利影响判决裁定裁决具体行政行
4.甲方签署合需部授权程序均已完成合签署甲方法定代表授权代表合生效合双方具法律约束力
(二)乙方:
1.乙方家法设立合法存续企业权签署力履行合
2.乙方签署履行合需切手续均已办妥合法效
3.签署合时法院仲裁机构行政机关监机构均未作出足乙方履行合产生重利影响判决裁定裁决具体行政行
4.乙方签署合需部授权程序均已完成合签署乙方法定代表授权代表合生效合双方具法律约束力
第十条 保密
双方保证方取法公开渠道获商业秘密(技术信息营信息商业秘密)予保密未该商业秘密原提供方意方第三方泄露该商业秘密全部部分容法律法规规定双方约定外保密期限_________年
方违反述保密义务应承担相应违约责赔偿造成损失
第十二条 抗力
合称抗力指预见克服避免方事造成重影响客
观事件包括限然灾害洪水震火灾风暴等社会事件战争动乱政府行等
抗力事件发生导致合法履行时遇抗力方应立事情况书面告知方应_________天提供事详情合履行者需延期履行书面资料双方认协商终止合暂时延迟合履行
第十三条 通知
1.根合需发出全部通知双方文件合关通知求等必须书面形式采_________(书信传真电报面送交等方式)传递方式法送达方采取公告送达方式
2.方通讯址:_________
3.方变更通知通讯址应变更日起_________日书面形式通知方否未通知方承担引起相应责
第十四条 争议处理
1.合受_________国法律辖进行解释
2.合履行程中发生争议双方事协商解决关部门调解协商调解成列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁
(2)法民法院起诉
第十五条 解释
合理解解释应合目文原义进行合标题仅阅读方便设应影响合解释
第十六条 补充附件
合未事宜关法律法规执行法律法规未作规定甲乙双方达成书面补充协议合附件补充协议均合分割组成部分合具等法律效力
第十七条 合效力
合双方双方法定代表授权代表签字加盖公章日起生效效期_________年_________年_________月_________日_________年_________月_________日合正式_________份双方执_________份具等法律效力合副_________份送_________留存份
承揽方(盖章):_________ 定作方(盖章):_________
法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________
址:_________ 址:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订点:_________ 签订点:_________
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档