项目名称:_______________________
建设点:_______________________
建设单位:_______(简称甲方)
施工单位:_______(简称乙方)
签约时间:_______年____月______日
签约点:_______________________
根中华民国合法建筑安装工程承包合条例关规定结合工程实际情况签订合资双方遵守
第条 工程概况
()工程名称:_______私家花园工程
(二)建设点:_____________________
(三)工作容:约100方米环境绿化工程具体工作详见甲方签审施工图图纸会审涉调整容
第二条 工期
该项目工程总工期_______天开工时间甲方批准开工报告次日起计
()遇列原工期延:
1 未时签审施工图纸施工组织计划
2 设计变更
3 甲方未期提交施工场
4 连续4时遇雨停水停电
5 未合规定时间拨付工程款项
6 遇抗拒素
(二)竣工验收:
1 甲方收乙方竣工报告5日组织验收否视默认工程合格进行竣工结算
2 未通竣工验收双方应确定整改方式时间次验收程序款
第三条 工程合总价支付方式
()结算:
1 1999年颁布全国统建筑工程基础定额重庆市基价表中土建水电装饰园林安装等相关定额执行劳动保险费c级取费工程类定额说明执行定额缺项部分乙方报价双方确定价格实计算品项目市场价定价
2 甲方签审施工图施工图预算未计价材料确认价
3 甲乙双方签署工作签证单涉调整(更改)部分变更通知书
4 竣工图
(二)合金额:
1 合暂定造价6万元
2 工程竣工验收实结算
(三)合金额支付时间:
1甲方乙方进场周乙方支付合总金额15作备料款
2工程竣工验收合格甲方支付乙方合总额40
3 工程竣工验收月办理竣工结算结算办理完成三月甲方付结算价95余额5作质保金保活期支付3保修期满甲方付清余款
第四条 关设计调整(更改)
工程涉设计调整(更改)工程项目调整资料完善甲方签审工程量造价合原第三条进行增减
第五条 质保期
()质保期:递交竣工报告第七日起算保修期建设部xx年第80号令执行普通植物保活期半年贵重植物(1000元)保活期年工程部分保修期年
(二)成活率:植物护移交时行规达_______成活率
第六条 双方责
()甲方责:
1保证施工场具备开工条件保证施工需水电
2合签定三日审定乙方施工组织计划施工图书面形式通知乙方
3负责协助办理施工项进场手续
4负责协调现场施工单位间关系
5施工变更应书面形式通知乙方
6合规定时间时付款
(二)乙方责:
1甲方签审施工图确定变更通知容结合关规范组织施工
2接受甲方指派监理公司监理甲方现场代表理
3注意外装饰单位施工现场配合工作
4文明施工安全生产确保工程质量期完工
5负责施工中成品保护
第七条 甲乙双方现场代表责
()甲方施工负责:___________
现场代表:_________________
(二)乙方施工负责:___________
土建:_____________________
绿化:_____________________
现场代表:_________________
(三)甲方代表作现场签证代表乙方代表作接受甲方书面通知代表
第八条 材料认定采购
()乙方应设计求材料行采购涉装饰灯具材料需甲方认定方采购
(二)设计材料变更须设计单位甲方认定书面形式通知乙方乙方方购买
第九条 违约责
()甲方违约责:
1甲方未履行合规定义务延竣工期外应赔偿乙方发生实际损失
2甲方工程中途停建缓建设计变更造成停工应采取措施补救减少损失时赔偿乙方造成停工窝工返工机械设备调运等实际损失
3甲方超合规定期限验收未合规定付款超日合总额_______‰乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责:
乙方未合规定完成工程拖延时间影响工程进度延日合总额5‰甲方支付违约金
第十条 争议解决方式
合履行中双方履行合发生争议应协商解决协商果双方约定施工民法院起诉
第十条 合双方签字盖章生效
第十二条 未事宜双方协商解决
第十三条 合式四份双方执二份均具等法律效力
甲方(盖章):____ 乙方(盖章):___
法代表:________ 法代表:_______
委托代理:______ 委托代理:_____
____年____月____日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档