GF20000210
建设工程设计合
[专业建设工程设计合]
工程名称:______________________________
工程点_______________________________
合编号:______________________________
(设计编填)
设计证书等级:__________________________
发包:________________________________
设计:________________________________
签订日期:______________________________
中华民国建设部
国家工商行政理局
九九九年十二月
第部分 协 议 书
发包:_________________________________________
设计:_________________________________________
发包委托设计承担__________________________工程设计工程点
__________________
双方协商致签订合执行
第条 合签订
11中华民国合法中华民国建筑法建设工程勘察设计市场理规定
12国家方关建设工程勘察设计理法规规章
13建设工程批准文件
第二条 设计
21发包设计委托书设计中标文件
22发包提交基础资料
23设计采技术标准:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
第三条 合文件优先次序
构成合文件视互相说明果合文件存歧义致根优先次序判断:
31合书
32中标函(文件)
33发包求委托书
34投标书
第四条 合项目名称规模阶段投资设计容(根行业特点填写)
41开工提交勘察成果资料时间
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
第五条 发包设计提交关资料文件时间
第六条 变更工程费调整
第七条 费
71双方商定合设计费__________________万元收费计算方法国家方关规定执行国家方没规定双方商定
72果述费估算设计费双方初步设计审批批准初步设计概算核算设计费工程建设期间遇概算调整设计费应做相应调整
第八条 支付方式
81合生效三天发包支付设计费总额20%计_______________万元作定金(合结算时定金抵作设计费)
82设计提交_______________设计文件三天发包支付设计费总额30%计________________万元发包应设计完成施工图工作量例分期分批设计支付总设计费50%计_______________万元施工图完成发包结清设计费留尾款
83双方委托银行代付代收关费
第九条 双方责
91发包责
911发包合第五条规定容规定时间设计提交基础资料文件完整性正确性时限负责发包求设计违反国家关标准进行设计
发包提交述资料文件超规定期限15天设计合第六条规定交付设计文件时间延发包交付述资料文件超规定期限15天时设计权重新确定提交设计文件时间
912发包变更委托设计项目规模条件提交资料错误提交资料作较修改致造成设计设计返工时双方行协商签订补充协议(订合)重新明确关条款外发包应设计耗工作量设计支付返工费
未签订合前发包已意设计发包做项设计工作发包应支付相应设计费
913合履行期间发包求终止解合设计未开始设计工作退发包已付定金已开始设计工作发包应根设计已进行实际工作量足半时该阶段设计费半支付超半时该阶段设计费全部支付
914发包必须合规定支付定金收定金作设计设计开工标志未收定金设计权推迟设计工作开工时问交付文件时间延
915发包应合规定金额日期设计支付设计费逾期支付天应承担应支付金额千分二逾期违约金设计提交设计文件时间延逾期超30天时设计权暂停履行阶段工作书面通知发包发包级设计审批部门设计文件审批合项目停缓建发包均应支付应付设计费
916发包求设计合规定时间提前交付设计文件时须征设计意严重背离合理设计周期发包应支付赶工费
917发包应设计派驻现场工作员提供工作生活交通等方面便利条件必劳动保护装备
918设计文件中选国家标准图部标准图方标准图发包负责解决
919承担项目外国专家设计办公室工作接费(包括传真电话复印办公等费)
92设计责
921设计应国家规定合约定技术规范标准进行设计合第六条规定容时间份数发包交付设计文件(出现911912914915规定关交付设计文件延情况外)提交设计文件质量负责
922设计合理年限_______________年
923负责外商设计资料进行审查负责该合项日设计联络工作
924设计设计文件出现遗漏错误负责修改补充设计设计错误造成工程质量事损失设计负责采取补救措施外应免收受损失部分设计费根损失程度发包支付赔偿金赔偿金数额双方商定买际损失 %
925设计原延误设计文件交付时间延误天应减收该项目应收设计费千分二
926合生效设计求终止解合设计应双倍返发包已支付定金
927设计交付设计文件规定参加关级设计审查根审查结负责超出原定范围容做必调整补充设计合规定时限交付设计文件年项目开始施工负责发包施工单位进行设计交底处理关设计问题参加竣工验收年项目尚未开始施工设计负责述工作需工作量发包适收取咨询服务费收费额双方商定
第十条 保密
双方均应保护方知识产权未方意方均方资料文件擅修改复制第三转合项目外项目发生情况泄密方承担切引起果承担赔偿责
第十条 仲裁
建设工程设计合发生争议发包设计应时协商解决建设行政部门调解调解成时双方事意_________________________________仲裁委员会仲裁双方事未合中约定仲裁机构事未达成仲裁书面协议民法院起诉
第十二条 合生效
121发包求设计派专长期驻施工现场进行配合解决关问题时双方应行签订技术咨询服务合
122设计合项目服务施工安装结束止
123工程项目中设计指定建筑材料设备生产厂供货商发包需设计配合建筑材料设备加工订货时需费发包承担
124发包委托设计配合引进项目设计务询价外谈判国外技术考察直建成投产阶段应吸收承担关设计务设计员参加出国费制装费外费发包支付
125发包委托设计承担合容外工作服务行签订协议支付费
126抗力素致合法履行时双方应时协商解决
127合双方签字盖章生效式___________份发包__________份设计___________份
128合生效规定应项目省级建设行政部门规定审查部门备案双方认必时工商行政理部门鉴证双方履行完合规定义务合行终止
129双方认传真电报会议纪等均合组成部分合具等法律效力
1210未事宜双方协商致签订补充协议补充协议合具等效力
发包名称: 承包名称:
(盖章) (盖章)
法定代表:(签字) 法定代表:(签字)
委托代理:(签字) 委托代理:(签字)
住 : 住 :
邮 政 编 码: 邮 政 编 码:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
银 行 帐 号: 银 行 帐 号:
建设行政部门备案: 鉴 证 意 见:
(盖章) (盖章)
备 案 号: 办 :
备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日
说 明
星欣设计图库资料专卖店拥新全设计参考图库资料容涉景观园林建筑规划室装修建筑结构暖通空调排水电气设计施工组织设计等领域设计素材设计图纸等参考学资料广艺术设计工作者优质设计学参考资料站售参考资料包括设计方案施工图案例已达十万套总量数千G
图库网址httpwwwxingsccn
ftpxingxinoicpnet
联系QQ:447255935
电话:13111542600
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档