甲方〔发包人〕： 乙方〔承包人〕： 双方本着公平互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》 等法律法规的规定，就甲方发包乙方供配电系统工程，订立以下协议，以共同遵守： 第一条 电力建设工程根本状况1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程施工依据： （1） 供电方案及工程电力施工图； （2） “综合管线布置图”等全部相关的图纸、文件； （3） 关于本工程的管线综合平衡会议纪要。 4、工程类型：箱变、电缆、电表安装工程。 5、承包方式：工程由乙方以包工、包料的方式承包完成。乙方应负责工程安装施工、竣工验收 合格、办妥送电手续。 其次条 工程施工方案、图纸设计 1、工程全部供电方案和施工图纸均由乙方负责设计和报批。 2、乙方应于开工前完成以下全部工作内容： （1） 完本钱工程全部电力工程供电方案的设计，并报甲方审批通过； （2） 完本钱工程配电室以及电力排管的施工图设计，并报甲方审批通过； 3、乙方应按国家及甲方的相关规定设计工程供电方案和施工图纸等，且所设计的方案和施工图 纸应同时满足以下条件： （1） 设计的每户的供电容量标准应符合”供电工程建设标准”的规定； （2） 符合当地规划局关于本工程的管线综合平衡会议纪要的要求。 第三条 合同价款 本合同总价款： 元，包括乙方的直接费、间接费、利润等与之相关的全部费用。 第四条 工期 1、本合同签订之日起至 年 月 号完成设计、报批、施工等工作， 年 月 号完成验收、交工等工作。 2、如遇以下状况，经甲方书面签证确认后，工期可计日顺延。 （1） 经甲方书面同意后的重大设计变更或设计方案转变，致使施工中断影响工程进度； （2） 遇不行抗力的自然灾难； （3） 由于甲方自身缘由导致工程不具备施工条件。 第五条 工程款支付方式 1、合同签订后至工程所使用的变压器运到甲方指定的地方堆放后，甲方支付总工程款 的 %给乙方。 2、工程安装完毕并且通电使用后，甲方应支付至全部工程总价款的 %。 3、工程完工并经甲方验收合格后的 个工作日内，甲方应支付至全部工程总价款的 %。 4、余下工程总价款的 %作为工程质量保证金，保修期满后 天内支付给乙方。 第六条 工程质量监视与验收 1、乙方必需认真依据施工图纸和国家有关标准施工，工程质量必需到达合格以上〔以甲方的验 收为准〕。 2、施工过程中，甲方有权对工程质量、进度等进展监视、检查，假设觉察乙方工程质量〔包括使用的材料、设备〕不符合电力公司有关规定或有关施工标准，甲方有权责令乙方返工、修改，乙 方应无条件予以执行，其返工费用、损失由乙方自行担当。 3、乙方应准时提请甲方对该工程进展验收，以确保按期竣工。假设验收中觉察工程质量不符合合 同商定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工。 4、乙方应对工程的安装施工及材料、设备等全部质量问题担当法律责任，除本合同另有商定， 不管任何缘由均不能免除乙方担当的质量责任。如因甲方使用不当造成的质量问题与乙方无关。 第七条 甲方之义务 1、甲方应依据供电治理部门有关供电设施的建设要求供给相关的资料，并对所供给资料的合法 性、准确性负责。 2、住宅小区配电设施、凹凸压电缆走廊及户外配电箱等应纳入住宅小区设计的总体规划。甲方无偿供给本工程供配电设施用房用地和高、低压电缆〔线路〕的走廊通道、计量表箱、分线箱的 安装位置，并与小区内其他管线和设施进展统筹安排、合理布置。 3、住宅楼设计应留有电度表计集中安装的位置。多层住宅应在一楼公共楼道墙面留有相应面积的装表位置，有条件的应在底楼设置专用电度表间，以利住宅美观和为集中远程抄表供给便利。 4、为明确双方的责任及便于今后的治理，对设在甲方内部的配电装置应与甲方的其他设备〔或其他性质用途的用房〕以防火墙形式隔离，并具有独立门户，留有消防通道。 5、甲方应供给电力工程建设施工所需的条件： （1） 将施工所需水、电从施工现场外部接至商定地点，并保证施工期间的需要。 （2） 在设计前期，向乙方供给与电力施工有关的地下管网线路资料，保证资料真实准确并担当 资料不准确所造成的后果。 6、甲方应协调施工现场上的各施工企业相互穿插作业关系，准时处理有关问题。 第八条 乙方之义务 1、乙方负责全权办理工程供电部门所需的全部手续。 2、乙方应在竣工验收合格后提交完整的工程内业资料〔含购进设备的合格证、说明书及有关技 术材料的复印件等〕，以及与实际施工相符的竣工图贰套。 3、乙方应严格依据供配电标准要求细心组织施工，工程完工后由乙方负责组织申请供电部门竣 工验收。 4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的治理规定， 搞好环境卫生和文明施工，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，因乙方缘由造成的罚 款和损失由乙方担当。 5、乙方应遵守工程建设安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受甲方行 业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患 第九条 保修期及质量保证 1、工程的总体质量到达设计图纸、国家标准要求和甲方有关标准。 2、乙方应严格依据甲方确认并经甲方审定的图纸的型号、规格、品牌及设计参数的要求选购所 有设备。 3、工程的保修期为工程竣工并正式通电后 年。 第十条 违约责任 1、甲方未按本合同商定向乙方付款，每逾期一天，按欠款总额的万分之 向乙方支付逾期违约金。 2、乙方未按本合同商定期限内完工的，每逾期一天，按合同总价款的万分之 的标准向甲方支付违约金，因乙方逾期造成甲方损失的应另行赔偿。 第十一条 甲方的陈述和保证 1、甲方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权，甲方签字人已经取得甲方充分 有效授权，本合同一经签署即对甲方具有约束力。 2、甲方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任何其他 合同，亦不违反任何法律、法规或规定。 第十二条 乙方的陈述和保证 1、乙方已经取得签署本合同所需的一切政府审批和/或内部授权，乙方签字人已经取得乙方充分 有效授权，本合同一经签署即构成对乙方具有约束力的义务。 2、乙方签署本合同和/或履行其在本合同项下的义务不违反其公司章程和/或已订立的任何其他 合同，亦不违反任何法律、法规或规定。 第十三条 保密 1、本合同双方对于因签署和履行本合同而获得的或在合作过程中接触到的、对方供给或告知的 尚未为公众所知悉的包括但不限于以下信息〔“保密信息”〕，应当严格保密： （1） 本合同的各项条款； （2） 有关本合同的谈判； （3） 本合同所效劳的工程的有关各项信息； （4） 对方的其它商业隐秘或保密信息。 2、下述信息不应属于保密信息： （1） 一方能够证明在对方信息披露前已经知悉，并且不属于商业隐秘信息的； （2） 非因违反本合同而成为公众所知的信息； （3） 从对保密信息不担当任何保密义务的第三方获得的信息； （4） 本次工程中已向公众公布的文件中所包含的信息； （5） 按本条第 4 款可以披露的其他信息。 3、甲乙双方应对全部相关保密信息实行严格的保密措施，并仅限于为本合同目的使用或披露该 保密信息，除在以下情形下，任何一方不得披露本条第 2 款所述保密信息： （1） 法律法规要求； （2） 任何有权政府机关、监管机构或证券交易所要求； （3） 向该方专业参谋〔律师、会计师、评估师等〕进展必要披露，并且该方专业 参谋书面同意遵守相应的保密义务； （4） 非因该方过错，信息已进入公有领域； （5） 披露方事先赐予承受方书面同意。 4、如保密信息已被泄露，双方均有责任实行必要措施，防止损失和信息进一步集中，以避开或 削减损失。 5、一方对另一方违反本保密条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利。 6、本合同终止后本条仍旧适用，不受时间限制，但是双方就上述保密事宜另行签署的保密合同 规定有保密期限的除外。 第十四条 合同的变更 1、本合同未尽事宜，甲乙双方可通过书面形式进展修改补充，双方未达成书面全都意见的，原 合同连续有效。 2、在以下状况下，合同可以变更： 〔1〕双方协商同意变更本合同； 〔2〕 第十五条 合同的解除 1、甲、乙双方协商全都可以解除本合同。 2、甲、乙双方同意，有以下情形之一的，一方可书面通知另一方解除本合同。 （1） 因不行抗力致使合同目的不能实现； （2） 因一方违约致使合同目的不能实现； （3） 一方未能履行其在本合同项下的义务，并经另一方通知后 15 日内仍未予订正的。 3、因一方违约导致合同解除的，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的 损失。 第十六条 非弃权条款 一方延迟或未能行使其在本合同中的任何权利和/或救济不应被视为是对该权利和/或救济的弃权，对此权利或救济的任何单一或局部行使，也不应阻碍对任何其它局部的行使。一方对本合同 中任何条款的弃权，不应构成对本合同其它条款的弃权，该弃权也不应构成对该条款关于任何其 它大事或状况的弃权，无论这种大事或状况发生在过去、现在或将来。 第十七条 不行抗力 1、不行抗力的定义 “不行抗力”指超出本合同双方掌握范围、无法预见、无法避开或无法抑制、使得本合同一方局部或完全不能履行本合同的大事。这类大事包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战斗、罢 工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避开或者无法掌握的客观状况。 2、不行抗力的后果 （1） 假设发生不行抗力大事，一方在本合同项下受不行抗力影响的义务在不行抗力造成的延误 期间内自动中止，并且其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此患病惩罚 或担当责任。 （2） 受不行抗力影响的一方应于不行抗力大事发生后准时书面通知另一方，并且在不行抗力事 件发生后 日内向另一方供给政府部门或公证部门出具的不行抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不行抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。 （3） 发生不行抗力时，双方应马上进展磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损 失降低至最低限度。 第十八条 通知条款 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知应以书面信函形式或甲乙双方确认的 、电 子邮件或类似的通讯方式发送至以下地址。承受信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特 快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的，邮件到达日期即为通知日期，如使用 、电子邮 件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为通知日期。 如送达甲方，则送至： 地址： ： 收件人： ： ： 电子邮件： 如送达乙方，则送至： 地址： ： 收件人： ： ： 电子邮件： 第十九条 不得转让条款 未经一方事先书面同意，另一方不得向任何第三方转让其在本合同项下的任何权利和义务。 其次十条 争议解决 在履行本合同过程中发生的一切争议，双方同意依据以下第 种方式解决： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向 仲裁委员会申请仲裁。 3、向甲方注册地人民法院起诉。 4、向合同签订地人民法院起诉。 5、向 人民法院起诉。 其次十一条 其他条款 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。 2、未尽事宜由本合同双方另行协商确定。对本合同的任何补充或修订需经双方以书面形式签署 方为有效。 书面补充合同及本合同的附件构本钱合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 3、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 签订合同有哪些留意事项？ 合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时 都有一些事项是需要当事人了解留意的。 — 、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人： 核实并复印、保存其身份证件 〔 勿以名片代之 〕 ， 确认其真实身份、行为力量及资信状况， 最好 是以钱款两清的方式来交易， 以避开风险。 2、合同对方为 “ 其他组织 ” ： 〔 1 〕 对方当事人为个人合伙或个人独资企业， 核对营业执照登记事项与其介绍状况是否全都； 由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。 〔 2 〕 法人筹备处： 确认经办人身份及股东身份， 加盖法人筹备处和股东公章。 3、合同对方除加盖公章、私章外， 要亲笔签名。 〔 1 〕 在履行合同的过程中涉及到对方人员签字的地方 〔 如验收单上 〕都要留意签字方的身份，是 否具有合法的授权托付书，否则签字可能会变为个人的行为， 最好在涉及到对方签字的地方都 加盖公司的印章加以确认。 4、合同对方为法人： 〔 1 〕 到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司状况， 确定其真实性； 特别留意营 业执照上的公司名称， 上对方名称和企业营业执照上的名称保持全都， 还应留意公司的样章的 名称和营业执照上的全都。 〔 2 〕 一般而言， 合同上会要求有企业法定代表人的签字， 在此应确认在此处签字的人的身份， 假设不是法定代表有人， 则应特别留意该人员是否有公司或法定代表人的授权托付书， 并且应 把授权托付书、合同书及个人的身份证明 放在一起保管， 以保证签订合同的有效性。 〔 3 〕 应留意签约方的资信状况， 以保证合同的有效履行。 〔 4 〕 签订合同必需加盖对方单位公章、合同专用章。 5、合同主体的考察方法 〔 1〕、签约对方的主体资格签约对方为企业时，则应留意企业下属部门， 如企业各部、 科、 室 等是不具备主体资格， 不能签约的 , 假设签订了这样的合同可能会由于主体不适格而被认定无效； 而企业的分支机构，如分厂、分公司、办事处等，则应看其是否具有对外开展业务资格 〔 是否有 授权 〕 ? 是否有非法人营业执照 ? 假设有授权或非企业法人营业执照才有签订合同的资格，对分公 司、分厂、办事处的审查，除审查分支机构的履约力量外，还应审查公司的履约力量的状况， 由于在分支机构无力担当责任的状况下， 公司还应担当补充责任。看注册资本， 是否与拟签合 同标的额相称， 如差异较大，则可能风险也较大，应加以留意；看企业经营范围，看拟签合同 业务是否在经营范围内，不是，风险也较大；看企业的工商年检是否通过了工商部门年度检验， 假设没有，则签定合同时风险也会较大。除以上的方式以外， 还应依据营业执照中记载的状况， 对公司的办公地点、人员、固定资产等进展实地考察和确认。 2〕、要 核实对方资信状况在审核了对方的主体资格，没有问题后，则应核实签约对方的资信。 核实资信的方式与签约对象是客户还是老客户，有很大的区分，假设是老客户， 则可以考虑 与其签合同， 但要核对其之前的履约的状况，如履约状况差，一般不能再与其签合同，既使签，也只能同时履行合同，既交货的同时付款的合同。假设交货期较长，则应要求对方先支付肯定 的履行保证金， 并要求在交货的同时付清全部货款； 对核对履约记录状况后， 如履约状况一般 或履行状况良好， 则应考察其资信证明文件，除了交货的同时付款以外的合同，一般应要求对 方供给资信证明文件，资信证明文件一般包括企业简介，营业执照，效益状况， 税务证明， 银 行信用等级证明以及单位的根本状况等资信证明资料； 同时可以通过了解对方客户的评价， 调 取工商资料等其它手段核实对方所供给的资信证明状况，同时还可以对公司的注册资本状况、会计资料、股东等进展核实，最终依据对方的资信状况确定是否应签合同或签什么样的合同。 对于客户除了交货的同时付清款的合同外，一般应要求对方供给资信证明材料，并实地进展 考察， 在确认有良好资信及履约力量后再与之签定合同，假设在此过程中能让对方供给履约担 保则会极大的削减风险。 二、合同的必备条款要具体、明确： 1、当事人名称须真实、全都； 2、合同标的、数量、质量、价款、包装方式要具体、明确； 3、留意验收方法、程序和时间； 4、履行方式须具体： 交货方式、结算方式； 5、履行期限须确定某一时间点或时间段； 6、尽量明确本司所在地为合同履行地； 7、违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法； 8、解决争议方法为协商、诉讼，商定由本司所在地法院管辖或 XX 仲裁委员会仲裁。 三、合同形式： 1 、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。 除了交货的同时负款的合同外， 一般应以书 面的形式签定合同， 在以信件和数据电文 〔 包括电报、 电传、 、 电子数据交换和电子邮件 〕 等形式签定合同时肯定要要求以书面的形式做最终确实认，以避开双方在履行过程中发生分歧。 固然假设当事人未承受书面形式但一方已经履行主要义务， 对方承受的， 该合同是成立并有效 的， 但这样的行为会给企业带来很多不必要的风险和麻烦， 应当尽量的避开； 2 、承受口头、 信件、数据电文形式订立合同的， 必需签订确认书并盖章签字； 3、倒签合同要标明合同背景。 四、订约前的合同义务： 1、尽帮助、通知义务； 2、订约时猎取的对方商业隐秘， 不得泄露和使用。 3 、对公司开出的授权托付书、 介绍信、盖章的合同书等授权性文件要跟踪治理，出具时应标明合同对方名称及授权范围、有效期限，业务完毕要准时收回。 业务人员离职要准时收回上述文件，无法收回的准时以书面形式通知相关单位并做证据保全。 觉察业务人员在托付授权终止后仍以本司名义签订合同的， 准时确定是否追认； 不予追认的要 以书面形式通知对方并进展证据保全。必要时要求警方介入， 追究其刑事责任。 4、遇有重大误会、显失公正、受欺诈、胁迫、乘人之危订立的合同， 准时收集保全证据， 在除 斥期间内行使撤销权 〔 即一年 〕。 5、合同签订后， 合同原件须交公司统一保管。 6、合同内容不得损害社会公共利益、不得恶意串通损害国家、集体、第三人的利益， 不得含有 造成对方人身损害或因有意及重大过失造成对方财产损失的免责条款。 五、签定合同时还应留意到重要细节 1 、保存好营业执照复印件、法定代表人身份证明、 授权托付书、 身份证复印件等有关可以证明 身份的材料； 2、盖公章时肯定要清楚； 3、合同中有修改的地方肯定要签字盖章确认； 4、无合同不交易 经济形势变化导致局部企业不能正常履约，少数企业会利用企业之间合同手续上的欠缺躲避违 约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长期关系格外重要。建议您 尽可能与客户签署一式多份的书面合同， 保持多份合同内容的完全全都并妥当保存。 5、有行动必留痕 妥当保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发 票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、 、信函等资 料。在合同履行过程中双方变更合作商定， 包括数量、价款、交货、付款期限的， 也要留下书 面凭证。 6、慎用善用公章 建议您完善有关公章保管、使用的制度，杜绝盗盖偷盖等可能严峻危及企业利益的行为。在签 署多页合同时加盖骑缝章并紧邻合同书最末一行文字签字盖章， 防止少数缺乏商业道德的客户 实行换页、添加等方法转变合同内容侵害您的权益。 7、慎用授权文书 企业业务人员对外签约时需要授权。建议您在有关介绍信、授权托付书、合同等文件上尽可能 明确具体地列举授权范围， 以避开不必要 的争议。业务完成后建议您尽快收回尚未使用的介绍 信、授权托付书、合同等文件。 8、离职通知相关客户 企业业务人员离开您的企业后， 建议您在与其办理交接手续的同时， 向该业务人员负责联系的 客户发送书面通知， 告知客户业务人员离职状况。 9、撤销问题合同留意时效 假设您认为客户在与您签署合同过程中存在欺诈、胁迫行为的，或者您事后觉察签署合同时对 合同内容有重大误会， 或者您认为合同权利义务安排显失公正的， 您可以恳求法院撤销合同。 但是务必自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使撤销权，否则您将失去恳求法院撤销 合同的权利。固然， 您在撤销权行使期限内提出的恳求是否能得到法院支持还将取决于您所举 证据是否充分。 10 、留意定金条款 您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金， 由于“ 定金” 具有特定法律含义， 请您务必注明“ 定金” 字样。您假设使用了“ 订金” 、“ 保证金” 等字样并且在合同中没有明 确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金对待。 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
