工程承包合专业1
发包方:_________(称甲方)
承包方:_________(称乙方)
甲乙双方建设工程项目充分协商签订合信守
1工程名称:_________
2工程点:_________
3工程面积(包括土建工程水暖工程电器工程):计_________方米
4承包容:_________
5建筑安装工程造价:计民币_________元
6工程价款费结算付款方法:_________
7工程开工日期:_________年_________月_________日
8工程竣工日期:_________年_________月_________日
9工程质量:施工图纸书国家颁发施工验收规范质量检验标准
10甲方义务: _________
11乙方义务:_________
12违约责:
(1)甲方缘延付工程价款时逾期天应付款额_________‰计算违约金
(2)乙方未合规定时间竣工逾期天未竣工程造价_________‰计算违约金
(3)甲方未商定时间求供应原材料设备场技术资料乙方恳求延工程日期恳求赔偿停工窝工等损失
(4)工程竣工保险期年采暖工程保修期采暖期保修期属承包方施工责造成屋漏雨暖气热道漏水等承包方负责免费修理属发包方设计责造成甲方理
(5)乙方缘致建设工程质量符合商定造成身财产损害承包应担损害赔偿责
13合附件:_________份
14合效期:合双方签字盖章生效工程竣工办理交工验收款项结清时止保修条外
15合正两份双方执份副15份承包方7份发包方7份发包方送建设银行份
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订点:_________ 签订点:_________
工程承包合专业2
建设单位(甲方):
承建单位(乙方):
确保该工程进行甲乙双方协商达成条款双方严格执行
第条 工程概况
1工程名称:园林绿化
2工程点:北京市密云县密西路西道交叉口保厦
3承包方式:包工包料
4工程造价:壹拾万元民币
次条 工程期限
工程 年8月20日开工 _____年10月10日竣工
第三条 工程延误工程奖罚
1乙方应准时期开工遇施工现场开工状况应提前三天书面通知甲方甲方意甲方意延期乙方未规定期限发出延期通知工期延
2施工中种缘需停工应提前24时书面甲方提出申请甲方视状况算否停工
3遇行抗力然灾难等缘工期相应延
4乙方缘造成延期开工停工乙方担相应损失
第四条 甲方工作
1 确保施工现场做三通
2确保乙方施工水养护水电
第五条 乙方工作
1乙方必需甲方确认工程进度组织施工接受甲方工程进度监督检查
2工程竣工乙方应合商定保修期工程担质量保修责
3乙方应遵守工程建设安生产关理规定安施工施工中乙方安措施力造成事责相关费乙方担
第六条 质量验收
工程质量应达城市绿化施工验收规范标准阅历收合格乙方进行返工修改担发生费
第七条 付款方式
工程施工完毕验收合格15日甲方应乙方银行转账网银方式支付全部结算价款
第八条 争议处理
履行合发生争议应协商解决协商成应甲方民法院辖
合式贰份甲乙双方执壹份双方盖章生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表(签字):_________ 法定代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包合专业3
发包:
承包:
甲乙双方中华国合法中华民国建筑法建筑工程质量理条例关法律法规遵循公愿公正诚信原双方列工程施工事项协商全订立合
工程概况
1工程名称:柏乡荣华锦城住宅区西街旧村改造(期) 楼建设工程(简称工程)
2工程点:柏乡县西街村汉牡丹街东侧
3工程容:层住宅砖混结构七层(底层车库贮存间)
二承包范围方式
1承包范围:承包范围包括 楼施工图纸设计说明工程规范求图纸会审记录全部设计容制作安装
3电工承包方式:合价格根工程图纸说明范围全部强电弱电 元㎡综合单价总包括(全部制作安装拆机械设备备塔吊外基础强电弱电包括建筑米算)
4砌体承包方式:实砌砖准砖(孔砖)单价 元块砖(红砖)单价 元块
三合工期
1甲方监理发出开工令准
2竣工日期: 年 月 日
3乙方必需听甲方现场理员理述时间前竣工(甲方确认工期延外)
四质量标准
工程质量标准:乙方合范围工程质量应达国家合格标准
五安生产
1乙方应遵守工程建设安生产关理规定严格求安标准班组施工时接受行业安检员法实施监督检查实行必安防护措施排解事隐患乙方安措施力造成事责乙方负甲方处道义精神进行抢救产生费乙方担
2乙方担施工工工伤保险意外损害保险费
六付款方式
1工程造价实际完成工程量终结算价
2付款方式:基础封顶计三次第三层封顶进行第次付款(分:3层5层7层体封顶)次干工程结点工程量80﹪体封顶验收合格支付总工程量90﹪工程量结算核完成支付工程量100﹪
3乙方达条件甲方7日支付完毕
七乙方应根合工期规定时间完成延误1天甲方支付违约金1000元
八未事宜双方协商解决协商成方工程民法院提起诉讼仲裁机构进行仲裁
九合式两份双方签字生效
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
工程承包合专业4
甲方:合肥源物资贸易限公司
乙方:合肥中海建筑安装限公司
中华民国合法中华民国建筑法关法律法规条例规章等双方遵循公愿公正诚恳信原合肥源物资贸易限公司钢构厂房工程协商全订立协议遵执行
工程概况
1工程名称:合肥源物资贸易限公司钢构厂房工程
2工程点:合肥市兴镇兴港路
二工程范围容:
工程量:541方米
承包形式:施工总承包(合造价包括理费税金水电消防装饰避雷防火涂料等)
三工期:
1开工日期
2竣工日期:
3合总工期工作日期间遇连续雨等法抗拒特天气甲方监理签字认工期相应延
四合价款
合工程价款结算采纳列方式:
1工程总价民币贰拾玖万伍仟元整(29500000元)涉工程变更增加工程量增加部分实结算变更增加工程量5双方签订补充协议变更增加工程量超5双方应行签订补充协议
2工程终实结算列商定执行:
(1) 工程总造价民币贰拾玖万伍仟元(工程结束实决算)
备注:(甲方供应厂房基础钢筋)
(2)实际发生工程量结合安徽省关工程定额标准计算乙方报决算价监理甲方审核进行审计确认
(3)全部工程量必需月五日前乙方甲方提交月统计报表已完工程量报告须监理甲方审核意
(4)涉工程变更增加工程量须甲方项目负责达指令变更签证应监理方签字外须甲方工程部关项目 负责签字实际发生日十五日报甲方计财部负责复核签字甲方分领导签字终总理审批方生效否甲方权予认
(5)变更工程量总承包价5需追加合超5须订合
(6)取费标准说明:土石方量测量执行省市关土石方验收标准土方量实结算
(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量报甲方审核报批编制统计报表报监理取监理甲方确认方
(8)合协议签字受市场价格变化影响合协议商定标准进行结算
五付款方式(进度付款)
(1)工程协议书签订日起三日甲方须支付乙方工程预付款民币伍万元整
(2)厂房混凝土基础浇筑完工甲方须支付工程进度款民币伍万元整
(3)厂房钢构材进场甲方须支付工程进度款民币拾万元整
(4)厂房钢构安装完成甲方须支付乙方工程进度款民币伍万元整
(5)厂房混凝土坪浇筑完成甲方须次性支付乙方工程款叁万元剩余工程款甲方验收合格次性付清
六质量验收
1工程质量必需严格现行国家验收规范执行质量保修期壹年工程容涉体结构`应终身质保
2乙方全部进场员未甲方认意调换确需更换应提前3天书面形式甲方申请否乙方意调换员达30时甲方权终止合乙方条件退场
3工程质量验收必需规范进行全部工程资料须工程施工步进行时供关部门员查阅合格资料准时修正
4分项工序验收隐藏工程验收必需甲方监理签字验收方进行道工序施工
5甲方监理应收乙方请验报告八时验收完毕出具书面验收法常甲方定期定期抽查发觉质量问题时出具限期书面整改法乙方必需甲方求限期整改次发觉质量问题两次整改符合求甲方权状况求支付违约金严峻责令退场切损失乙方负责
6竣工乙方应书面通知甲方监理验收乙方竣工十天供应符合规范性求竣工图全部竣工资料应式肆份
7商定:图纸说明施工达甲方监理求禁止洒落倾倒
七施工组织工期
1乙方收甲方正式施工图纸三日甲方提交书面施工组织方案乙方行办理开工报告等相关手续甲方乙方施工组织方案进行审核批准支配图纸技术交底
2乙方必需合工期批准进度方案组织施工接受甲方监理工程进度监督检查工程实际进度方案符时甲方监理权责令限期改进乙方应甲方监理求提出整改措施报甲方监理审批执行期间赶工费乙方理月进度明显滞进度方案时甲方权暂停支付工程款乙方明显力商定工期完工时甲方权调换施工队伍乙方应甲方退场通知十日条件退场撤出全部员设备工程款实际完成工程量90支付否甲方支付款项拖延天总工程款2 ‰担延期违约金造成损失应全额赔偿
3项目理:现场代表(乙方)
监理代表:现场代表(甲方)
4施工中水电食宿工具等设施商定:乙方行解决
八安文明施工理
1乙方须严格执行关安操作理规范
2招收身份证劣迹身体残疾员童工否果负
3特工程需持劳动部门核发岗证持证岗
4施工程中发生乙方单方面缘造成身伤亡事部纠纷乙方行处理担全部责
5全部机械设备需满意工程施工需特设备须安检证明
6乙方应政府关部门规定进行施工场标准化理标准化理位引起切惩罚损失乙方行担
7乙方应优先发放施工员工资拖欠处理劳资纠纷相关问题影响施工甲方造成良影响否甲方权实行解合责令退场求赔偿损失求支付违约金等措施
九甲方责
1商定供应图纸资料进行图纸技术交底
2商定乙方支付工程款甲方资金困难准时兑现应乙方协商视怜悯况乙方担应付款部分银行贷款利息
4履行协议商定义务责
5乙方工程施工程中遇外部干扰甲方应乐观出面赐予解决
十乙方责
1商定保质保量完成施工务符合工期质量求
2必需听甲方现场理遵守法律行政规章遵守项规章制度维护甲方声誉发觉意损害声誉严峻违反纪律违反协议容行甲方权赐予济惩罚直终止合
3乙方理擅停工消极怠工实行吵闹威逼等手段否甲方权责令退场切果乙方负
十违约责
1双方应严格遵守协议违反协议相关商定担违约责
2延误工期消失质量问题违反协议商定乙方应赔偿甲方造成全部济损失外甲方视详细状况求乙方合总价款110担违约金
十二附
1协议双方签章生效
2协议 年 月 日(合肥源物资贸易限公司)签署
3协议签字双方应严格遵守执行协议发生争议双方应协商解决协商成签约民法院裁决
4协议式贰份双方执壹份具等法律效力
甲方(签章) 乙方(签章)
法定代表: 法定代表:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月日 年 月日
工程承包合专业5
甲方:
乙方:
合关规定加快工程进度结合工程详细状况甲方M75浆砌片石挡土墙砌筑劳务托付乙方施工双方实踏勘着愿公互惠公正诚信原双方达成项条款识执行
工程名称:______________________________________________________________(M75浆砌片石挡土墙)
二工程范围容:
1 工程范围:工程全部M75浆砌片石挡土墙(甲方必需确保乙方施工片石挡墙总方量低20____000立方)
2 工作容:挡墙基础砌筑墙身砌筑砌体勾缝(缝)泄水孔(材料甲供)伸缩缝沉降缝等全部相关容劳务施工
3 承包方式: 工程实行包工包料包干方式承包工程砂子水泥片石材料相应辅材(型发电机电线电缆搅拌机配电箱夜间明灯具雨天防护具水泵等)甲方供应乙方负责工程施工事宜
4 工程价款 :实际量测砌筑工程量单价 ____ 元 m 3施工期间发生计时工杂工150元工日技工300元工日进行结算
5 劳务款项结算支付:
1)甲方月10日前支付乙方月完工程量造价80劳务进度款剩余20劳务工程款乙方全部挡墙完工甲方项目组织验收合格30日全部支付
2)工程结算甲乙双方收方认工程量×75元m3+合增减工程工程结算价
3)施工期间甲方未商定时间乙方支付工程款乙方单方面停工甲方未时支付工程造成停工损失甲方担恢复施工7工作日支付乙方
4)结算甲方未商定时间乙方支付工程款视甲方违约甲方工程款总价3月息计算违约金时结算3月支付工程款违约金未期支付乙方权法院诉讼
6乙方必需甲方排出进度方案组织足够力进行施工技工力工进场数甲方求数进场时乙方必需保证低进场数甲方进度求增减施工员确保工程进度
7施工期间发生乙方身缘造成停工变相停工停工期间停工天甲方扣乙方工程款5000元作赔偿乙方停工甲方带济声誉损失款月结算中扣连续停工三天时甲方停工第三天起权选施工队伍进场施工乙方作动退场处理施工期间消失甲方协调材料缺供缘造成乙方停工甲方5000元天支付乙方停工损失(停工损失月支付进度款时支付)甲方协调材料缺供缘造成乙方连续停工7天时乙方第8天起权单方退场乙方造成损失甲方担
三理求质量标准
乙方缘造成工程质量达验收标准乙方必需甲方规定时间偿返工直达质量验收标准否甲方予验工计价勒令改者甲方权提前单方面解合时乙方负责担甲方造成全部损失
1乙方施工期间必需听甲方员理遵守甲方制定项规章制度施工现场中听甲方相关员调配支配听甲方制度质量安理
2乙方必需听监理业等相关员监
3乙方施工挡土墙必需灰缝饱满严格根砂浆协作拌制砂浆砂浆需存放铁皮严禁存放杜绝材料铺张砂浆需拌已玲姐砂浆严禁
4砌筑前应基底表面风化松软土石清坑积水应时排干砌体采纳挤浆法分层分段进行砌筑工作层致找选较整齐表面尺寸砌块作角隅石镶面石相长短石块交叉铺层帮衬石腹石交叉锁结砌块砌缝应相互错开少8㎝产生通缝砌缝应饱满完全布满砂浆空洞存
5砌层先砌外圈定位砌块里层砌块交叉连成体定位砌块表面较整尺寸较石料定位砌缝满铺砂浆镶嵌石块
6定位砌块砌完先圈底部铺层砂浆厚度应石料挤压安砌时紧密连接砌缝砂浆密实饱满砌筑腹石时石料间砌缝相互交叉咬搭砂浆密实石料砂浆直接接触干填石料铺灌砂浆石料搭配较石料面底较宽砌缝石块挤塞挤浆时锤敲石料砌缝挤紧留孔隙
7石块松动砌缝开裂应砌块提撬起垫层砌缝砂浆清扫洁净然砌块重铺新砂浆
8浆砌片石时应利片石然外形相互交叉连接起层石块应面外面石块肯定必需面做犬牙交叉搭接紧密时砌层石块时应考虑层石块接砌砌筑程中石料缝子留开保证2cm深度利勾缝
9定位砌块表面砌缝宽度4cm砌体表面三块相邻石料相切切圆直径7cm两层间错缝8cm砌筑120cm高度应找次
四安生产文明施工理求
1严格执行国家颁布项政策安法规规程相关标准规范遵守甲方制定项安文明施工规章制度听甲方相关员理
2乙方生产程中违反种规章制度引起现场安事单次事济损失20____00元(含20____00元)乙方行负责单次事济损失超20____00元超出部分甲方负责担
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档