宾馆室内装修优秀合同范本


    宾馆室内装修优秀合同范本     甲方:__________________________   乙方:__________________________   按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。   第一条;工程概况   1 工程地点:XX。   2 工程内容:总建筑面积 平方米。   3 承包范围;装饰装修人工费用;   4 开工日期:2019年 月 日;竣工日期:2019年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。   第二条;合同价款   1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:   2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:   3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:   4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:   5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。   第三条;甲方责任   1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜。   2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。   3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。   4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。   5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,   第四条;乙方责任   1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。   2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。   3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。   4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。   5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。   第五条;材料供应   1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。   2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。   3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。   第六条;安全责任   1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。   2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。   3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。   第七条;质量验收   1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。   2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。   3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。   第八条;工程变更   1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。   2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。   第九条;工程保修   1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。   第十条;违约责任   1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。   2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。   3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。   4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。   5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。   6 未办理验收手续   ,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。   7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。   第十一条;争议解决   1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。   2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。   发包方(盖章):_________                      承包方(盖章):_________   发包方电话                                         承包方电话   _________年____月____日                       _________年____月____日 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    室内装修合同范本

    室内装修合同范本第一篇:房屋室内装修合同房屋室内装修合同委托方(甲方):承包方(乙方):工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律...

    8年前   
    307    0

    2016最新室内装修合同范本

    2016最新室内装修合同范本  装修合同是工程中最重要的法律文件。为了避免装修纠纷,签订合同时应注意以下七点:  1、最重要的守则是业主为自己多争取些利益。  2、严审装饰公司的设计方案,包括...

    6年前   
    260    0

    室内装修合同

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。

    9个月前   
    295    0

    室内装修实习报告

    室内装修实习报告  一.施工安全:   进入施工现场必须要戴安全帽,以及不能赤膊,抽烟,酗酒,穿拖鞋等。   施工现场施工用线不得大于5米,5米以外需要使用电箱。   二.施工技术:   我仔...

    7年前   
    293    0

    2021年宾馆装修合同范本三

    合同编号:________2021年宾馆装修合同范本三温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重...

    7个月前   
    163    0

    2021年宾馆装修合同范本三篇

    发包方:______________(以下简称甲方)劳务承包方:______________ (以下简称乙方)身份证号码:______________家庭住址:______________ (身...

    7个月前   
    145    0

    2018年室内装修合同范本大全

    室内装修合同范本大全  合同范本一  合同编号:____________  发包人: ____________  住所: ____________  承包人:____________  住所:...

    3年前   
    193    0

    2018年室内装修装饰合同范本

    室内装修装饰合同范本  委托方: (以下简称甲方)  设计方: (以下简称乙方)  根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本...

    4年前   
    403    0

    2017年最新室内装修合同范本

    最新室内装修合同范本  装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致...

    4年前   
    183    0

    室内装修设计合同范本3标准版

    合同编号:________室内装修设计合同范本3标准版温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重...

    6个月前   
    252    0

    2018年室内装修合同范本汇集

    室内装修合同范本汇集  合同一  甲方(发包方):  乙方(承包方):  一、工程概况  1、工程地点:  2、工程名称:  3、承包形式:  4、承包内容:  5、承包范围:  6、工程整体...

    4年前   
    172    0

    室内装修合同范本大全标准版

    合同编号:________室内装修合同范本大全标准版温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大...

    5个月前   
    142    0

    室内装修合同范本(1)标准版

    合同编号:________室内装修合同范本(1)标准版温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重...

    7个月前   
    173    0

    2017年室内装修合同范本4篇

    室内装修合同范本4篇本文目录1. 室内装修合同范本2. 广东室内装修施工合同3. 住宅室内装修合同范本集合4. 最新室内装修合同范本  发包方(甲方):  承包方(乙方):  为规范家庭室内装...

    4年前   
    187    0

    2018年家庭室内装修合同范本

    家庭室内装修合同范本  家庭室内装修合同范本  发包人(甲方):________________________  住所:______________________ 电话:_________...

    4年前   
    188    0

    室内装修施工合同

    室内装修施工合同发包方(以下简称甲方):_________委托代理人(姓名):_________单位:_________住所地址:_________联系电话:_________手机号:____...

    8年前   
    327    0

    沃尔玛室内装修进场条件

    沃尔玛室内装修进场条件为使甲方与乙方间顺利交接工程,保证项目目标的实现和商场顺利开业,现制定如下沃尔玛室内装修进场条件要求。在场地移交/接收时,甲方需安排持有甲方授权书(见附件)的代表在场与乙...

    8年前   
    394    0

    住房室内装修合同

    住房室内装修合同  甲方:   乙方: 经甲、乙双方共同协商,甲方决定将            交于乙方设计和装修。 1、      装修总价及内容参照报价单,在装修过程中如有增装...

    8年前   
    9647    0

    室内装修施工合同

    室内装修施工合同  发包方(以下简称甲方):_________  委托代理人(姓名):_________  单位:_________  住所地址:_________  联系电话:_______...

    6年前   
    256    0

    室内装修工程合同书

    装饰装修工程施工合同 合同编号: _____________ 发包方:___________________________ (以下简称甲方) 承包方: ...

    8年前   
    29879    0

    文档贡献者

    自***路

    贡献于2021-09-18

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档