金色名郡3楼精装修总包工程合同


     江西万科金色名郡项目精装修工程 合同 发包方(甲方): 江西省海帆置业有限公司 承包方(乙方): 江苏锦华建设发展有限责任公司 合同订立时间: 合同订立地点: 江西省南昌市 合同编号: 目 录 第一部分 协议书 第二部分 合同条款 一、 通用条款 第一章 词语定义及解释 第二章 甲方代表 第三章 乙方代表 第四章 甲方工作及责任 第五章 乙方工作及责任 第六章 工程造价 第七章 工程施工质量管理 第八章 工期管理 第九章 工地现场管理 第十章 材料与设备 第十一章 设计变更、工程指令、签证及工程联系单 第十二章 销售配合 第十三章 工程款的核实与支付 第十四章 竣工验收及工程移交 第十五章 专利技术及特殊工艺 第十六章 不可抗力 第十七章 保险 第十八章 地下文物 第十九章 工程保修 第二十章 争议、违约及索赔 第二十一章 合同生效、解除与终止 二、 专用条款 第二十二章 现场人员 第二十三章 图纸 第二十四章 工期要求 第二十五章 甲供材料/设备等范围界定 第二十六章 质量标准 第二十七章 计价依据 第二十八章 合同价款支付 第二十九章 合同份数 第三十章 不可抗力不可抗力的自然灾害的具体内容 第三十一章 其它 第三部分 合同附件 附件1 工程质量保修协议书 附件2 阳关合作协议 附件3 关于设计变更、工程指令及签证的协议 附件4 收款账号资料证明 附件5 关于及时支付劳动者报酬的承诺函 附件6 禁用材料清单 附件7 其它 第四部分 合同计价清单 一、 报价说明 二、 工程量清单投标报价表 第一部分 协议书 发包方(以下简称甲方): 江西省海帆置业有限公司 承包方(以下简称乙方):  江苏锦华建设发展有限责任公司  为进一步明确责任,保障甲乙双方的利益,保证工程顺利进行,经甲、乙双方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及本工程的具体情况签订本合同。 一、 工程概况: 1、 工程名称:江西万科金色名郡项目装修总包工程 2、 开放区说明: 无   承包范围:按招标图纸综合单价包干,所有图纸范围内涉及到的公共部位精装修工程均在本次招标范围内。包含材料采购(甲供料除外)、材料加工制作、产品运输、装卸、现场安装、调试、成品保护,并包括因户内及公共部位精装修验收引起的整改、返工、维修和更换、保修等。 具体包括: 3、 施工图中所有装修施工内容,详见施工图纸和参考工程量清单; 4、 施工区域的成品保护,包含区域内的所有成品,部分成品保护按附件 5、 总包单位的毛坯房交接检查,按附件《南昌万科全装修房土建总包与装修总包施工界面划分表》; 6、 按要求完成细部检查整改; 7、 施工区域所有垃圾清理出本项目场地; 8、 装修施工过程中与其他单位协调配合 施工楼栋:1#、2#、3# 二、 详见第四部分――合同计价清单。 三、 工期:约 天,具体开竣工时间详见专用条款。 四、 本工程质量标准为:合格,具体详见专用条款及相关附件。 五、 合同造价为:□ 暂定总价 1 .合同暂定总价: 。 2.合同暂定造价(模拟清单合同适用):¥ 14173221.56 元,大写:人民币 壹仟肆佰壹拾柒万叁仟贰佰贰拾壹圆伍角陆分 六、 合同文件组成及解释次序 构成本合同的文件应能相互解释,互为说明。除本合同条款另有约定外,本合同文件组成及优先解释次序如下: 1、 本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议; 2、 本合同的协议书; 3、 本合同的专用条款; 4、 本合同的附件; 5、 本合同的通用条款; 6、 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料; 7、 图纸或材料样板; 8、 本合同的合同计价清单; 9、 经双方认可的投标书; 10、 招标文件及招标文件补遗。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。 八、 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定,甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明,乙方已充分约定和理解其全部条款的内容,并对其无异议。 九、 本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效(通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分,同样有效)。 甲方:(公章) 乙方:(公章) 地址: 地址: 单位代表: 单位代表: 日期 日期 电话: 电话: 传真: 传真 开户银行: 帐号: 第二部分 合同条款 一、 通用条款 第一章. 词语定义及解释(下列词语除专用条款另有约定外,具有本条所赋予的含义) 1. 工程:指甲方乙方在合同中约定的工程承包范围内的工程,包括永久工程和临时工程。 2. 费用:指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。 3. 工期:指甲方乙方在协议及合同中约定,按照日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数,已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素,本合同条款第十七章定义的“不可抗力”除外。 4. 甲供材料、设备:由甲方直接采购并供应给乙方施工使用的材料设备,乙方履行相应的管理配合职责。 5. 甲限品牌材料:是指甲方限定了材料品牌,由乙方在甲方限定的材料品牌中选择并采购的材料。 6. 甲限品牌限价材料:由乙方在甲方限定的品牌进行采购,并按照甲方限定的价格进行结算的材料。 7. 书面形式:指合同书、信件和数据文件(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 8. 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 9. 索赔:指在合同履行过程中,对于并非己方过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误,向对方提出经济补偿或顺延工期的要求。 10. 小时或天:本合同规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 11. 合同文件:指构成合同的全部文件(详见本合同第一部分协议书)。 12. 工程指令/设计变更:是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件,工程指令/设计变更内容完成后,需办理工程签证。工程指令/设计变更单是工程签证结算的依据。 13. 签证:是指监理单位、甲方对乙方申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料,是工程结算的依据之一;按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。 14. 工程联系单:是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷的文件,不作为结算依据。 15. 图纸:由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认,满足乙方施工所需要的所有纸质资料(包括配套说明和有关资料设计及甲方设计部门的变更)。 第二章. 甲方代表 1. 本工程甲方代表(详见合同条款第二十二章)受甲方委派,代表甲方行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,但无权减轻合同中约定的乙方的责任或义务且下列事项须经甲方盖公司公章确认方有效:工程结算、涉及经济条款或工程造价的谈判。 2. 甲方代表易人,甲方应提前7天书面通知乙方。 第三章. 乙方代表 1. 本工程乙方代表(详见合同条款第二十二章)受乙方委派,代表乙方行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。 2. 乙方的要求、请求和通知,应以书面形式由乙方代表签字后交甲方代表,方视为有效文件。 3. 乙方代表及乙方技术负责人、施工负责人不得单方面更换。如乙方代表确需易人,乙方应提前15天书面通知甲方,经甲方批准后,乙方代表方可易人,后任继续承担前任应负的责任。未经甲方同意,乙方代表更换一次,乙方须支付违约金人民币5万元;未经甲方同意,其他管理人员更换一次,乙方须支付违约金人民币5000元。 第四章. 甲方工作及责任 1. 甲方负责提前3日向乙方发出进场通知。 2. 甲方负责协调总包的配合与管理工作,包括施工用水、用电等。 3. 必要时组织由甲方、乙方、设计单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审,作好会议纪要,并按合同约定的份数提交给乙方。 4. 监督检查工程质量、进度,负责办理或审核图纸设计问题的处理结果、设计变更、工程指令的签证、违约金、索赔、工程款项的支付、办理竣工结算等。 5. 根据销售等实际需要,对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更、对工期进 行合理调整。 第五章. 乙方工作及责任 一、 现场人员管理 1. 按本合同进行施工组织,如需变更①人员安排、②机械设备、③施工方案等,必须提前15天书面上报甲方并经同意方可执行。乙方在开工前应向甲方监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件,并需保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。 2. 乙方以下人员,经甲方提出后,必须在24小时内调离本工程范围,否则每人次乙方支付甲方违约金人民币500元;同时,乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 2.1. 甲方确认无法胜任工作者,包括:对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等; 2.2. 不能积极配合监理及甲方正常工作者; 2.3. 违反甲方或乙方工地现场管理规定者; 2.4. 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证); 2.5. 与本合同规定名册不符且未经甲方监理认可者; 2.6. 与本工程施工无关的人员。 3. 未经甲方许可,本工程禁止任何不属于乙方之人员(甲方、甲方授权人员除外,甲方及甲方授权人员均配带工作牌)以任何名义进入乙方施工现场。乙方如出于需要安排有关人员参观本工程,必须经过甲方认可,否则视为乙方违约。并支付甲方人民币500元/人次违约金。 4. 在本项目施工作业区内,不允许人员住宿(除现场看守人员外)。如经甲方确认,可在规定的场地搭设临时宿舍。 二、现场管理 5. 遵守国家法律法规,执行甲方、监理公司指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。按合同约定完成全部承建内容。合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、工地保安等),凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的有关损失;上述情况下,甲方有权另择施工单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担,工期不予延长。 6. 在施工中严格遵守甲方制订的“样板引路”制度,进场后20天内提供施工样板计划并报监理审批,经同意后方可实施。样板经监理、甲方确认后方可大面积开展。 7. 乙方须做好施工日志、施工记录,隐蔽工程记录,包括摄影资料;按甲方或监理单位要求,开放上述资料供查阅。工程施工过程中,乙方应注意收集有关经验,工程施工完成后,乙方应向甲方提交完整的施工总结报告。 8. 在本工程施工前,须全面检查在工地上已由其它施工单位完成而又会影响本工程的标高、定位、尺寸、质量等等,方可施工。 9. 乙方代表、项目技术负责人必须按时参加每周工程例会及甲方、监理要求参加的会议,因故不能参加的应提前12小时提出申请并获得甲方批准。 10. 工地实行周报制度,周报在每周例会前一天须报送甲方和监理,周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间等)。 三、图纸审查 11. 开工前应对施工图纸认真核查,积极参与甲方组织的施工图纸交底及会审工作,在乙方拿到施工图15天内应指出图纸上有悖国家强制性规范、施工质量与安全之处,并做好各系统管线的综合平衡工作。如乙方能够发现图纸错漏碰缺并避免甲方损失,甲方将视情况给予奖励。 四、其他规定 12. 严格遵守国家、地方政府关于劳务用工的法律法规、未成年人与女工保护条例、职业健康与安全培训相关规定。及时足额支付劳务用工的劳动报酬。对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付所属工人的劳动报酬。乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的,甲方有权在乙方工程款中扣除相应款项,并直接支付给乙方所属工人。 13. 按规定及时向政府缴纳由乙方支付的部分相关费用;协调与政府方面的关系,确保与施工有关之手续批准。 14. 履行保密义务,未经甲方同意,乙方不得翻印、外传所有有关工程的资料包括文件、图纸、样板等,不得将本工程图纸及甲方提供的样板转给第三人。 15. 承担本合同附件《廉洁合作协议》的规定履行相关义务;接受甲方此方面的检查与考核评估。 第六章. 工程造价 1. 计价基础:本工程的计价基础详见专用条款和计价清单中相关条款。 2. 结算编制 2.1. 工程全部验收合格,且甲方在收到由乙方提交的符合市城建档案馆和合同要求的所有竣工资料后,乙方应在30日内向甲方申报完整的结算资料两份,无特殊情况,甲乙双方应在45日内完成竣工结算的核实工作;甲方审定后,双方签订竣工结算协议。因乙方原因影响结算款的支付由乙方负责。 2.2. 乙方应安排足够数量的工程造价人员,保证签证与合同结算核对所需的时间。 2.3. 工程指令和设计变更结算: 2.3.1. 乙方应在工程指令、设计变更内容完成后10工作日内将签证报监理及甲方(拆除及隐蔽工程详见第十一章5条规定),乙方每延迟1日,按该项签证结算造价的2%承担违约金,扣完为止。 2.3.2. 监理及甲方项目部在7工作日完成签证量或完成情况确认;乙方收到监理下发的已确认的签证后,于当月底前申报甲方咨询公司审核。无特殊情况,甲方应于签证单确认完成后22个工作日内完成签证结算的审核。 2.3.3. 其余规定详附件3《关于设计变更、工程指令及签证的协议》。 2.4. 结算造价=合同价款+合同价款调整(含合同规定材料调差)+签证结算价-减少项目(含水电费等)+奖励-违约金±其它。 2.5. 甲方结算资料接收人为甲方项目经理部。乙方需按以下要求报送完整结算资料: 2.5.1. 工程竣工验收及移交证明。 2.5.2. 结算汇总表及明细表,结算汇总表须加盖公章。 2.5.3. 工程签证单原件及相应结算资料(含工程指令单、设计变更单原件)。 2.5.4. 甲供材料进场验收单及限价单。 2.5.5. 本合同专用条款、合同计价清单复印件。 2.5.6. 结算对帐单。 2.5.7. 水电费结清证明。 2.5.8. 合同结算需要提供的票据。 2.5.9. 经相关人员签字确认的结算用竣工图纸。 2.5.10. 违约索赔资料。 2.5.11. 经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录。 2.6. 结算资料在乙方报送后原则上不再调整,但经甲方确认不属实需更改的除外。乙方由于自身原因申请调增结算价款的,由乙方按调增金额的10%作为违约金支付给甲方,甲方结算审核时间相应顺延。 3. 乙方不得高估冒算,如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%,乙方按以下方式承担违约金:违约金=(乙方送审造价-甲方审定价)×10%,在工程款项中以违约金形式扣除,并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。 第七章. 工程施工质量管理 1. 工程质量 1.1 本工程的具体质量要求详见本合同专用条款。 1.2 乙方承包范围的各分部分项工程,按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求进行施工和验收。如未达到此标准,乙方应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求,乙方须向甲方支付相当于上述不合格工作范围对应合同价款作为违约金;甲方有权委托第三方完成上述工作内容,发生的所有费用(另加20%的管理费)由乙方承担,甲方在支付乙方的工程款项中扣除。 2. 检查和返工 2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工,随时接受甲方、监理的检查检验,为检查检验提供便利条件。 2.2 工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。 3. 隐蔽工程和中间验收 3.1 工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,监理在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在监理限定的时间内修改后重新验收。 3.2 监理不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过24小时。监理未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,监理应承认验收记录。 3.3 当甲方代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期不予顺延。 第八章. 工期管理 1. 具体的控制工期及相关工期管理要求详见本合同专用条款约定。 2. 进度计划 2.1 乙方应于合同签订后15日内向监理和甲方提交详细的总进度计划,应符合专用条款及招标文件要求,审批后作为施工总进度控制的依据。甲方和监理公司在提交后15日内未予以书面形式确认或提出修改意见,视为同意。 2.2 乙方须按甲方、监理公司确认的进度计划组织施工,接受甲方、监理公司的检查、监督。 3. 开工及延期开工 3.1 乙方应当按照甲方书面通知的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于协议约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不顺延。 3.2 因甲方原因不能按照甲方指定的开工日期开工,甲方代表应以书面形式通知乙方,推迟开工日期,总工期相应顺延。 4. 暂停施工 甲方代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方代表应当在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出管理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的,可相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。 5. 工期延误 因以下原因在施工关键线路(按乙方提交,并经甲方、监理公司确认的施工网络图中关键线路)造成工期延误,经乙方申请,甲方监理确认,工期相应顺延。 5.1 不可抗力。 5.2 设计变更或修改导致增加的工程量一次增加超过工程总价的10%。 5.3 甲方未能按本合同的约定时间提供图纸及开工条件,导致乙方停工或无法开工。 5.4 非乙方的原因,甲方或当地政府部门通知暂缓施工、间断施工或停工。 5.5 甲方要求乙方对任何已隐蔽的工程执行挖开检查或对任何材料设备执行试验(包括查验后的修补),查验结果合格的。 6. 非本章5条原因,如乙方未能按期完成合同专用条款工期要求,必须向甲方支付违约金每日5000元并承担甲方由此引发的所有相关损失,甲方在当期工程款项中扣除。此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。 第九章. 工地现场管理 1. 安全施工 1.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任及相关费用。 1.2 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向监理公司提出安全防护措施,经监理公司和相关管理单位认可后实施。 1.3 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续,并提前14日书面通知监理公司,提出相应的安全防护措施,经监理公司认可后实施。 2. 文明施工 2.1 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例,遵守甲方、总包的安全文明施工管理规定。乙方在施工过程中应事先预防由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响,因乙方未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由乙方承担有关费用及责任。 2.2 施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清;以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作,甲方有权另行委托他人进行拆除清运,相关费用另加20%管理费从乙方合同价款中扣除。 2.3 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定,并办理施工场地交通、环境卫生和场外避免污染等有关手续,造成的罚款全部由乙方承担。 3. 甲方不得要求乙方违反安全文明管理的规定进行施工。 第十章. 材料与设备 1. 乙供材料设备 1.1 施工用各类乙供材料和设备,乙方均需向甲方报送供应商资料,其中包括材料设备样品、各种质量证明和其他有关技术资料,经监理审核、甲方审定并封样后方可采购与使用。 1.2 乙方采购的所有材料和设备均由乙方负责送检测部门进行检测,材料的送检抽样必须在施工现场进行,且须由监理或甲方在场监督,送检合格后方能使用,检验费由乙方负担。 1.3 乙方必须确保所使用的设备材料符合环境卫生有关规定,并必须执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)中对材料要求的规定;禁止使用含铅油漆、含易碎石棉或含多氯聚笨等任何对人有害的设备材料,禁止使用附件6:《限用禁用材料设备清单》中所列的材料设备。 2. 甲供材料、设备: 2.1 甲供材料、设备明细以本合同的专用条款约定为准。 2.2 上述甲供材料设备由甲方委托的供应单位送到工地或乙方指定的中转场地。乙方须负责保管、由中转场地至工地的二次搬运、从储存点运至安装点及安装。 2.3 乙方应在图纸会审或合同签订后7日内编制材料进场计划(包括品种、规格、数量、进场时间等)并报送甲方监理;因乙方不及时上报或上报数据有误,造成材料供应不及时的责任由乙方承担。如乙方需要补充或修改采购计划,应在该材料设备进场前30天提出。因乙方原因造成供应商多次供货,甲方有权处以乙方违约金,用于支付供应商相应损失。 2.4 甲供材料设备,应提前24小时通知乙方,货物运到现场后,乙方应安排适当卸货位置,并在 4小时内组织并会同监理验收。乙方应在验收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量,并在相关单据上签字盖章;验收后的保管责任由乙方承担。 2.5 材料设备损耗率按合同规定或套用当地定额或经甲方认定的由材料供应商提供的相关说明。损耗率没有任何规定的,双方在现场作样板实测确定。属乙方超额订购或使用的材料设备用量由乙方承担,如超领额度超过5%,对超过5%的部分,甲方另收取20%管理费作为违约金;5%以内的部分甲方按甲供价格扣回。如乙方在工程中领用的甲供材料设备用量少于按理论计算的结算量,甲方不补偿节约的材料设备费用。 3. 甲方限价的材料、设备 3.1 甲方限价的材料设备和具体品牌详见本合同专用条款约定。 3.2 属甲方限价的材料设备,甲方在接到乙方的申请后在20日内完成限价工作,乙方申请不及时造成的责任由乙方承担。 3.3 甲方完成限价并通知乙方后,乙方超过20日未订货,此后该材料价格因市场原因涨价的责任由乙方承担;且甲方有权按甲供方式另行订购该种材料,乙方向甲方支付该材料总价10%的违约金。 3.4 对于实时限价材料,乙方如认为限价不能接受,而甲方证实在市场上能够按所限价格购买,并将有关信息通知乙方,而乙方仍拒绝购买,则该种材料改为甲供,乙方向甲方支付该材料总价10%的违约金,并且由此造成的工期延误由乙方负责。 4. 甲方指定材料设备 4.1 甲方指定乙方供应材料设备清单详见合同专用条款,由乙方履行采购义务; 4.2 对因乙方不按甲方指定品牌采购,甲方有权不予支付相应的工程价款,导致的供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任由乙方承担,乙方应赔偿由此给甲方造成的相应损失。 第十一章. 设计变更、工程指令、签证及工程联系单 1. 关于设计变更、工程指令及签证的约定具体详见本合同附件3。 2. 甲方的工程指令、设计变更须经甲方经办人员由签字并盖章后以书面形式下发方生效。未按上述要求发出的变更与指令,乙方可拒绝实施。 3. 甲方发出的的有效设计变更与工程指令,乙方应按要求实施,如乙方拒绝实施,甲方有权另择施工单位完成,所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担。 4. 乙方发现设计变更与工程指令有违反国家规定、影响工程质量或存在明显不合理浪费之处,应在24小时内通知甲方和设计单位。乙方提出的合理化建议如被甲方采用,甲方可根据实际情况予以奖励。 5. 对设计变更工程指令涉及到的隐蔽工程与拆除工程量,乙方应在实施完毕后1日内请监理公司和甲方现场查验并填报《签证单》,超过时限甲方有权拒绝确认。 6. 甲方的工程联系单通过监理公司发出,乙方必须对工程联系单中提出的问题进行整改,并对整改情况进行书面回复。 第十二章. 销售配合 1. 因销售包装需要,乙方需按规定时间完成有关工作,销售配合时间和范围由甲方另行提前通知或在专用条件中约定。 2. 甲方指令要求的销售配合工作,乙方需按时完成,相关费用已包含在本合同报价中。延误销售开放的,每延期一天,乙方向甲方支付违约金1万元。如乙方拒绝施工,甲方按第十一章第3条处理。 第十三章. 工程款的核实与支付 1. 乙方应按甲方规定的时间向监理及甲方代表递交工程款支付申请书,工程款支付申请书内容包括:上月已完工作形象进度说明、质量、安全情况报告及预算报表、付款申请单、发票等;因乙方延迟递交工程款支付申请书相关资料造成乙方工程付款延期的责任由乙方自行承担。 2. 进度款与质量、安全挂钩,若申报工作的质量、安全达不到验收规范要求,甲方有权暂缓支付该部分工程款,直至合格为止。 3. 收款账户资料证明要求详见附件4。 4. 乙方提供的发票必须符合国家税务规定,不得使用假发票、套开发票,否则乙方无条件更换发票,并承担票面金额10%的违约金,及由此引起的甲方损失的双倍金额。同时,甲方将乙方列为不合格供方,保留对其法律责任的追究。 5. 工程付款未尽事宜详见本合同专用条款约定。 6. 保修金支付按照附件1《工程质量保修协议书》规定。 第十四章. 竣工验收及工程移交 1. 工程验收:工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,提前15日向监理公司提供完整竣工资料、竣工验收报告。监理公司认为符合验收条件后组织甲方及相关单位验收,不合格处必须整改并达到复验合格标准。 2. 政府验收: 2.1 甲方与有关部门联系,确定验收日期,组织设计单位、监理公司、政府有关部门、乙方参加竣工验收。 2.2 乙方应根据档案馆要求提交工程竣工资料(含相应的电子磁盘资料、声像资料)一套,因乙方原因延误移交,每延误一天,乙方支付甲方违约金人民币1万元。 2.3 乙方根据政府验收意见按规定的日期完成整改。 3. 乙方应在验收完成后30日内: 3.1 向甲方移交完整的工程竣工资料一套(如有需要含水电竣工图)竣工图纸必须准确真实反映施工的实际情况),用于物业服务中心存档。 3.2 进行全面的现场清理工作,包括清洁本工程的所有部位,除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物,清洁和整理所有油漆及磨光工程,做到工完场清。 3.3 撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外),并填写工程移交书,经甲方及物业公司签字后,视为工程移交完毕;乙方逾期未向甲方移交工程的,乙方按工期延误支付违约金。如造成甲方向购房人交楼时间延误的,甲方应向购房人支付的违约金亦由乙方承担。 4. 工程在未移交之前,乙方应负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏、失窃,乙方自费予以修复。如甲方提前使用,因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。 第十五章. 专利技术及特殊工艺 1. 甲方要求使用专利技术或特殊工艺,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用费用;乙方提出使用专利技术或特殊工艺,应取得现场甲方总代表的认可,乙方负责办理申报手续并承担有关费用。 2. 甲方要求使用专利技术或特殊工艺,由此引起工程费用和工期的增减经双方确认后对合同价款和工期进行调整。 3. 乙方提出使用专利技术或特殊工艺,经甲方及有关单位同意实施,由此引起的工程费用的增加有乙方承担,引起工程费用减少由甲乙双方各受益50%,缩短或延长的工期由乙方承担。 4. 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。 第十六章. 不可抗力 1. 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。 2. 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方与监理公司,在所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方及监理公司通报损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,乙方应每隔1日向监理公司报告一次损失情况。不可抗力事件结束后7日内,乙方向监理公司及甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。如不及时报送,视同乙方放弃以上费用的索赔。 3. 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担: 3.1 工程本身(乙方施工质量未达标准除外)的损害、因工程损害导致第三人人身伤亡和财产损失,由甲方承担。 3.2 甲方乙方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 3.3 甲乙双方机械设备、材料损坏,由甲乙双方各自承担。 3.4 停工期间,乙方应监理公司要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担。 4. 因不可抗力事件导致的工期延误由甲方承担,工期相应顺延。 5. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,迟延履行方的应承担相应责任。 第十七章. 保险 1. 甲方如已办理本工程建筑安装工程一切险,由于不可抗力造成乙方工程出险时,乙方应及时向甲方提交索赔资料,配合保险公司的调查,并无条件接受保险公司的理赔;如工程出现损失、损害或损坏、乙方须立即负责修复、补救及更换或维修任何受破坏或损坏之物料,清理及弃置任何残骸。 2. 乙方应按国家相关规定负责办理乙方施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险,并支付相应的费用,费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。 3. 甲乙双方在签定各自的保险合同时,其第三方责任险应将对方互相视为第三方。 4. 因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方承担。 第十八章. 地下文物 1. 乙方发现地下文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理,乙方发现后如隐瞒不报,致使文物等遭受破坏,依法承担相应责任,工期不予顺延。 2. 甲乙双方应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施,甲方承担由此发生的费用,并顺延工期。 第十九章. 工程保修 按双方签署的合同附件1《工程质量保修协议书》执行。 第二十章. 争议、违约及索赔 1. 争议 1.1 甲乙双方在履行合同时发生争议,可以协商解决、或者请第三方调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的,双方向工程所在地的当地法院提起诉讼。 1.2 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程: 1.2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工; 1.2.2 调解要求停止施工,且为双方接受; 1.2.3 法院要求停止施工。 2. 违约 2.1 双方任何一方未能履行合同相关条款,均属违约行为。违约行为所造成的损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同,守约方要求违约方继续履行合同的,违约方承担违约责任后仍必须履行合同。 2.2 在工程施工过程中以及保修期内,由于乙方责任出现质量问题、劳资纠纷、拖欠工人工资或者其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评,给甲方的形象和声誉造成损失的,每次由乙方向甲方支付5万元违约金,从乙方当期工程款项中扣除 。 2.3 本合同中其它不在上述2.2条款规定的相关违约金处罚规定,甲方有权对乙方处以200-20000元/项的违约金。 3. 乙方的索赔: 3.1 乙方根据合同规定向甲方提出索赔的,须在索赔事件发生后7日内,向甲方书面提交索赔资料,应包括:索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件,提出索赔时间以甲方签收时间为准; 3.2 乙方逾期提出索赔的,视为乙方放弃索赔; 3.3 乙方不得以索赔未达成协议为理由,拒绝履行本合同规定之义务。 第二十一章. 合同生效、解除与终止 1. 合同生效 1.1 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。 1.2 合同涂改或手写修改部分应有双方公章确认,否则无效。 2. 合同终止 2.1 除正常质量保修外,甲乙双方履行合同文件的全部义务,乙方向甲方交付,竣工结算款支付完毕,本合同即告终止。 2.2 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。 3. 合同解除 3.1 经甲、乙双方协商同意,可解除本合同。 3.2 因重大政策调整、不可抗力,导致合同无法继续履行,双方可解除本合同。 3.3 若乙方存在如下违约事项,甲方有权解除合同: 3.3.1 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 3.3.2 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等不良社会影响的。 3.3.3 因乙方原因使工程工期出现重大延误导致甲方存在向购房人逾期交付风险的。 3.3.4 甲方根据市场需要,工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时。 3.4 甲方根据合同文件要求解除合同的,以书面形式向乙方发出解除合同的通知,并在发出通知前7日告知对方,通知到达对方时合同解除。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 3.5 合同解除后,乙方应妥善做好已完工程的保护和移交工作,按甲方的要求将自有材料设备和人员撤出施工场地;甲方为乙方撤出提供必要条件,已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地且办理结算手续后支付。 3.6 乙方未完善移交手续擅自撤场的,应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。 3.7 因上述3.3.1~3解除合同的,甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的费用,且乙方除负责承担甲方的所有损失外,还应向甲方支付合同价款10%的违约金 。 3.8 因3.3.4解除合同的,甲方支付乙方 7 天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用,解约补偿费用按照当地政府有关规定确定,并支付因撤出施工现场所发生的直接费用;已经订货的材料、设备由乙方负责退货和解除订货合同,甲方承担有关费用和损失;现场施工设施及仅本工程使用的专用工具设备由甲方折价收购。 专用条款 第二十二章. 现场人员 1. 甲方代表:甲方驻工地代表为 熊宗波 。 2. 乙方代表:乙方驻工地代表为 李张平 。 3. 监理单位: 深圳市邦迪工程顾问有限公司 ,按国家监理条例履行监理职责。 4. 总监: 乐声荣 指监理单位委派的总监,监理单位的指令经总监签署后生效。 第二十三章. 图纸 1. 甲方向乙方提供图纸 2 套(含制作竣工图所用图纸 1 套)。 2. 乙方需要增加图纸套数的,甲方可代为复制,复制费用由乙方承担。 第二十四章. 工期要求 1. 本合同开工日期暂定为 2014年7月5日 ,以甲方正式通知为准。甲方正式通知中的日期提前或推后,则本合同中的工期相应提前或顺延。 2. 自甲方通知进场之日起,至工程全部竣工约 270 天,至 2015年4月10日。 序号 里程碑节点名称 1#高层住宅 (176套,24F) 2#高层住宅 (84套,24F) 3#多层公寓 (353套,5F) 节点备注 1 装修界面移交 14-9-30 14-7-30 14-10-15 界面移交手续办理、移交问题整改完成并复验签字确认完成 2 装修业主首次工地开放 15-1-30 15-1-30 15-1-30 装修房业主首次工地开放开始 3 装修湿作业完成 14-11-30 14-10-15 14-12-15 墙地砖铺贴完成 4 装修涂料完成 14-12-15 14-10-30 14-12-30 腻子完成,底漆、一遍面漆完成 5 装修全部完成 15-2-20 15-1-30 15-3-15 部品部件调试验收完成 6 专项验收 15-3-25 15-2-20 15-3-25 五大专项(电器、打压、通水通球、闭水试验) 7 综合验收 15-4-10 15-3-25 15-4-10 验房组提出的综合验收问题整改完成关闭 8 装修业主第二次工地开放 15-4-15 15-4-15 15-4-15 装修房第二次业主工地开放开始时间 说明: 1、施工过程中有部分土建总包、分包二次施工内容,统一由乙方协调管理,上述工期要求已包含了二次施工的影响; 2、跨年施工所导致的费用已全部包含在施工措施费中,甲方不再额外支付; 3、上述工期节点如因乙方原因未能完成,甲方在根据合同予以索赔的同时,将减付当月进度款的10%,并维持降低后的付款比例直至乙方施工进度达到要求 第二十五章. 甲供材料/设备等范围界定 1. 甲供材料设备、甲限品牌及甲限品牌限价清单 编号 分类 材料设备名称 验收内容 1 甲供 瓷砖、乳胶漆、墙纸、灯具、座便、洗手盆等、五金件(花洒、纸巾架)、龙头、烟机、灶具、消毒柜、壁挂炉、开关面板、配电箱、粘结剂 质量数据指标检测、污染物检测;设备使用说明及保修卡等 2 甲指乙供 3 甲分包 地板、室内门、铝合金门窗、入户门橱柜、衣柜等柜体、饰面板、淋浴屏、地暖、中央空调、外遮阳、智能化安防系统、消防系统 2. 本工程的有关材料设备(包括甲供材料设备、甲限品牌)到货后,乙方应提前通知甲方和监理单位,进行进场验收;经征得设计单位和甲方事前同意,乙方可使用代用材料;因乙方提出代用而导致的费用及工期的增加,由乙方承担(若费用降低,乙方需退给甲方);因甲方提出代用而导致的费用及工期的增加,由甲方承担。 3. 乙方供应的材料、成品、半成品均应附有出厂合格证,对已有出厂合格证的材料,如监理、甲方工程师有异议时,有权指定单位进行复验,如复验合格,检验费由甲方负担,否则由乙方负担。 第二十六章. 质量标准 具体的交付质量标准:施工质量 优良(质量标准的评定以现行国家、地方政府以及本合同技术标准为验收标准为依据)。 第二十七章. 计价依据 1. 本招标工程的承包方式:□工程量清单招标。 本合同价款暂定为人民币 14173221.56 元。附件清单中的工程量均为暂定,综合单价包干, 工程量按实际结算。变更或指令子目单价的确定:如属合同清单已有的子目,按合同清单单价;如有类似的子目,单价参照类似子目单价。 2. 材料调差: 无 。 3. 本工程其它计价依据未尽事项见本合同的第四部分《工程量清单投标报价表》。 第二十八章. 合同价款支付 1. 预付款: 本工程无预付款 。 2. 工程款支付: 2.1 按月度付进度款,施工单位每月20日上报上月产值至监理,甲方以实际完成工作量按月支付进度款付至当月产值的80%,各种违约金、罚款及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。付至合同总价的85%停付。 2.2 结算完成后,15日内支付至结算总价的95%,除扣除结算总价的5%作为保修金外,所有款项一次付清(付款时需提供含保修金额的发票)。 保修款支付: 保修金5%,保修期两年(防水伍年),支付方式详见保修条款 。 3.结算款:本项分包工程施工完成,付款文件齐全后20个工作日内付至本合同结算金额的95% (同时提供质量保证金等额发票)。 4.保修款支付:普通工程保修期限为二年,防水工程为五年,从项目入伙之日算起。保修期间, 如乙方的维修质量及服务不能满足甲方要求,甲方有权另行组织人力物力进行维修,维修的费用及有关赔偿将从保修金中扣除支付,乙方予以无条件承认。 —无防水工程的保修金返还方式:二年期满后一月内,将保修款余额(扣除两年保修期间发生的所有乙方承担费用及违约金后),办理保修付款返还剩余保修金。 —有防水工程的保修金返还方式:二年期满后一月内,将保修款余额(扣除两年保修期间发生的所有乙方承担费用及违约金后)办理保修付款返还剩余保修金80%。剩余款项待防水保修期满后一月内,扣除相应乙方承担费用及违约金后,办理保修付款一次性返还。(详见保修条款 ) 第二十九章. 合同份数 本合同一式陆份,甲方叁份、乙方叁份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方应本着合作诚信原则,友好协商解决。 第三十章. 不可抗力的自然灾害具体内容为: 1.1 地震烈度为7级以上的地震。 1.2 7级以上持续24小时的大风。 1.3 持续24小时且降雨量为200mm以上。 1.4 40度及以上持续24小时的高温。 第三十一章. 其它 第三部分 合同附件 附件1 工程质量保修协议书 工程质量保修协议书(范本) 甲方(全称): ________江西省海帆置业有限公司_______________________ 乙方(全称):___________ 江苏锦华建设发展有限责任公司___________________ 甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____江西万科金色名郡项目精装修工程_________________(工程全称)签订工程质量保修书。 1. 工程保修概况 1.1.工程名称:__________金色名郡精装修工程__________ 1.2.工程地点:__________青山湖大道与民丰路交汇处____ 1.3.保修内容: ____________本合同全部工程___________ 1.4.工程保修金总额:_____结算总价5%______________ 1.5.本工程保修阶段甲方的代表部门为__甲方项目或维保中心___,乙方应接受____甲方项目或维保中心___的管理。 2. 工程质量保修范围和期限 2.1.双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过竣工验收合格,完善整改意见并正式移交甲方,首批业主集中交付入住之日起计算。 2.2.乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2.3.凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任的,乙方应配合维修,费用由责任方承担。非因乙方原因造成的原已建完部分的结构工程的质量保修工作由甲乙双方协商解决。 2.4.由于设计原因造成的质量问题、甲方直接发包和甲供材料引起的质量问题不属于乙方保修范围。 2.5因业主装修过程中拆墙、管道改装移位、门窗拆改;屋面堆物超载;屋面打洞安装其他物体;楼地面打洞;外墙开槽;改变电线路、管道、电气设备等使用不当等而造成的质量问题不属于乙方保修范围。 2.6.由于地震、洪水、台风等不可抗力造成的工程质量问题(必须出具政府提供的相关证明)及使用者拆、改、修和使用不当造成的工程质量问题,经调查属实的,不属于本合同工程保修范围。 2.7保修期限: 保修期限:从本工程全装修房集中交付入住之日起计,保修两年。防水工程保修期为五年。 上述未列明的或与政府规定有冲突的以当地政府主管部门出具的住宅质量保证书为准。 3. 质量保修责任 3.1.乙方在工程竣工验收时,应会同甲方向用户进行必要的房屋使用说明,所有部品(例如:洁具、热水器、煤气灶等)的保修卡、合格证书、使用说明书都由装修单位在移交钥匙时统一移交甲方;否则因使用不当造成质量问题的,由乙方负责保修。 3.2.保修期内,工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。 3.3.因乙方的施工质量导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。甲方与相关用户进行谈判,甲方损失知会乙方后,甲方有权直接从结算款或保修金中扣除。 3.4.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。 3.5.赔偿责任: 由于乙方工程质量问题造成甲方和用户的直接损失和间接损失,由乙方负责赔偿;乙方未按合同进行保修,或维修两次(含两次)以上仍然不能解决问题等原因,用户向甲方提出索赔,甲方与用户进行索赔谈判,谈判结果经甲方和用户签字后立即生效,甲方有义务知会乙方,乙方予以无条件承认;甲方有权要求乙方代为支付给用户,乙方不按要求支付的,甲方有权直接从乙方的工程保修款中扣除。 3.6.甲方开出《万科现场行为过失处罚通知单》或《工程质量问题投诉处理知会》等公函,如乙方采取回避、推诿、拒绝签收的行为,导致投诉或赔偿,甲方有权直接处理,产生一切费用直接从责任单位的保修金中扣除。 3.7.在维修过程中,甲方将给予乙方必要的协调配合。 4. 保修作业管理 4.1.维修人员安排及要求 4.1.1.保修阶段乙方必须以书面授权委托形式指定一名现场维修负责人及充足的维修小组成员。维修负责人全面负责保修期间内所发生的各项维修事务的对接及实施工作。包括但不限于:现场维修人员管理、钥匙领用、函件签收、维修任务单领取和维修实施、配合甲方处理重大投诉、索赔的谈判及费用承担确认、保修期到期回访等工作。乙方的现场所有维修人员及管理人员,由甲方统一管理、统一安排各项维修事务,不得兼任其他工程项目职务,未经甲方同意不得擅自离开工作岗位。否则甲方直接另委托他人完成乙方责任内的保修工作,由此产生的所有费用和损失由乙方承担。保修期内,乙方应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,认真履行保修责任。乙方在上述配备人员不够时,接到甲方通知24小时内需另增加人员赶到现场。维修负责人一旦发生变更,乙方应在变更前三个工作日书面通知甲方。 4.1.2.乙方维修负责人必须保证通讯畅通,如乙方关机或其他原因导致甲方无法取得联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。 4.1.3.乙方派出维修人员须具备熟练的专业技能,并由乙方进行培训后上岗,如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换,否则每人次乙方支付违约金500元。 4.1.4.维修负责人须提供施工单位书面授权、本人的身份证复印件一张和免冠照片一张到项目维修中心存档,并提供有效联络方式。 4.1.5.乙方所有维修人员必须到项目维修中心办理小区出入证(需提供身份证复印件一张,一寸免冠照片两张)。乙方人员出入小区内须佩戴《出入证》,一人一证,不得擅自涂改、转借他人使用。 4.1.6.维修负责人处理保修期间所发生的各项维修事务时,必须到维修中心相应的记录表格中登记签名,包括:《钥匙领用登记表》、《维修服务单》等,并请当面核实清楚。 4.1.7.维修工程完工后,须将维修物品、工具、杂物等一并清理干净,不得遗留任何杂物,必须关好门窗、水、电开关等。如在空置房维修,严禁将空置房当仓库使用。出现任何不良事件,而导致业主索赔,相关费用由乙方负责承担。维修完毕后把需归还的物品如数归还项目维修中心。 4.1.8.乙方必须接受甲方的统一管理,服从甲方维修主管部门各项管理制度和规定。 4.1.9.乙方人员衣着整洁,礼貌用语,举止文明。 4.2.维修的及时性 4.2.1. 在保修期起算之日起六个月以内,乙方应安排维修负责人和充足的维修人员常驻现场,做到随叫随到,服务周到,及时处理以上各项工作,在此时间段内,乙方安排在现场维修施工人员必须每天到甲方的项目维修中心签到、打卡登记两次(8:30、18:00),每人次迟到早退10分钟以上罚款100元,此考勤记录作为乙方履行维修职责的证据之一; 乙方接到甲方的工程质量投诉处理或工程质量缺陷、未完工程通知(包括:口头、电话、书面通知),应立即组织专业技术人员对出现的工程质量问题进行科学的论证,认真组织施工并最终对维修结果承担全部责任。乙方应根据工程实体质量,在工程交付前一个月准备充足的部品、材料、配件,纳入周转库房,避免因材料不能及时到场造成的一切损失由乙方承担。同时,乙方授权甲方在材料不及时的情况下,委派他人采购、维修、安装,所有费用加15%违约金从保修款中扣除。 4.2.1.1.一般常规性工程质量问题乙方必须30分钟内赶到现场,8小时内完成维修责任,并需业主和甲方管理人员确认。 4.2.1.2.紧急情况(包括但不限于:洁具渗漏水、管道爆管、堵塞冒水、门窗卡死无法开关、电器线路漏电、短路、打火、跳闸、突然停水停电等)乙方必须10分钟内赶到现场,4小时内完成维修工程项目,并需业主和甲方管理人员确认。 4.2.1.3.防水工程渗漏水(外墙、厨卫间楼板、屋面、门窗塞缝处)30分钟内赶到现场,采取防护措施防止扩大影响,在天晴情况下同防水施工单位96小时内协同完成维修工程项目,并需业主和甲方管理人员确认;如有推诿、拖延、不准时、不配合、维修两次以上(包括两次)无效等情况发生,可由甲方另行安排其它单位施工。乙方承担全部维修费用并支付维修费15%的违约金,并同意从保修款中扣除。 4.2.2.甲方接到用户(业主)报修通知,到现场勘察确认属于保修范围内工程质量问题后,通知乙方维修,在乙方人员到达之前,甲方可采取适当的应急措施,由此发生的费用由乙方承担。 4.2.3.由于乙方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时,视为乙方同意由甲方处理,甲方将委派他方处理,处理结果由用户、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用并加15%违约金从乙方保修款中扣除。但不解除乙方的任何应负的责任。 4.2.4.如乙方不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好,维修过程中乙方维修质量无法达到甲方及业主要求,甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15%)可以从甲方支付乙方的任何款项(包括保修款)中扣除,但不解除乙方的任何应负的责任。 4.3.维修成品保护与质量控制 4.3.1.对于业主室内维修应根据情况充分设置成品保护措施,一般应包括但不限于以下成品保护措施: 4.3.1.1. 乙方人员入户维修时,应统一工服、穿鞋套。 4.3.1.2.业户家中铺设木地板或复合木地板的,施工前,须对施工范围内、人员及垃圾进出的过道内先用薄膜(厚度3mm以上)满铺,然后再用厚纸板、地毯等防冲撞类材料满铺。 4.3.1.3.根据需要,对进户门、户内门及门套用薄膜和硬纸板包裹保护,以避免工具材料及垃圾进出时碰撞破坏。 4.3.1.4.施工前,根据业主意见将家具、灯具、空调等物品移至指定地方并遮盖保护,不能移动的用塑料薄膜加以覆盖保护。 4.3.1.5.施工用梯子等脚部用棉布或橡皮包裹。 4.3.1.6.管理人员在维修开工前必须进行现场成品保护情况的检查。 4.3.2.乙方应选派经验丰富、责任心强、技术水平高的维修人员负责维修工作,本着一次性解决问题的态度处理各项维修工作。一般常规性工程质量问题,乙方保证一次性彻底解决。特殊情况(无法查清问题根源的个别墙面裂缝和楼板渗漏水)的工程质量问题,在经甲方和业主同意后最多不超过二次维修。如经历两次(含两次)以上维修,仍然不能解决问题,甲方直接另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方负责承担。 4.3.3.因质量问题乙方维修一次后,同一部位在三个月内再次出现同一性质问题,乙方除按合同再次进行维修外,乙方每次每项还需向甲方支付违约金1000元。 4.3.4.乙方完成每项工程维修工作后,必须请业主、甲方管理部门在《维修服务单》签字确认,没有业主的房屋或设施由甲方管理部门签字确认,否则视为未履行保修职责。业主和甲方管理部门的签字确认只是证明乙方已对甲方通知的工程质量问题进行了处理,不承担其他责任。 4.3.5. 乙方人员在工程质量投诉处理过程中有不负责任的做法,如有推诿、拖延、不准时、不履行对业主和甲方的约定或承诺,或有使用不合格的维修材料,有偷工减料等行为的,甲方有权另外委托其他专业公司处理。乙方承担发生一切费用,甲方可以将此费用加15%违约金从乙方保修款中扣除。 4.3.6. 乙方未严格履行上述各项职责,造成不良后果所发生的直接和间接损失均由乙方承担,损失金额将直接从乙方的工程款或保修款中扣除,不再另行知会。 5.现场维修人员安全管理制度 为确保维修操作人员和配合作业人员在维修过程中的安全,特别是外墙维修、雨棚维修等高空作业,乙方需在维修过程中严格遵守一下条款: 5.1.在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品,长发应束紧不得外露,高处作业时必须系安全带。 5.2.施工机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。 5.3.乙方负责现场全部作业的安全。自维修之日起,直到甲方签收《维修服务单》 ,人员伤亡以及财产(包括工程本身、设备、材料和施工机械)的损失或损坏,均由乙方承担。 5.4.在施工过程中,乙方应采取合理的措施来保护现场内外环境,并避免由于其操作方法所造成的污染、噪音或其它问题而对人员或公私财产造成的损失或损坏。 5.5.乙方在施工过程中应采取切实可行的施工防火措施,严格管理施工用电。 5.6.乙方在现场需搭设脚手架、维修外墙等高空作业时,应严格遵守相关的安全技术规范:《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—2000 5.7.乙方进行高空作业、搭设脚手架或挖地沟等室外维修时,必须执行物业服务中心制订的园区施工管理的规定,设置警示带、警示牌、围挡、地面保护等安全防护措施,如未能按照规定执行,物业服务中心有权暂停现场施工,待符合规定后再继续施工,并由于乙方原因造成影响的工期,由乙方承担。 6.质量保修金的结算与支付 6.1.甲方于每月末将当月发生的保修费用明细表、房主签字认可的保修操作单、费用单以及处罚通知单进行备案。 6.2.乙方授权甲方对维修所发生的费用进行审核,并同意承担经甲方确认的维修费用。甲方代扣除金额从保修款中扣除,不足部分乙方同意支付超额。 6.3.结算时间:保修期起算满 两 年,乙方完成全部保修工作后,甲乙双方针对保修款进行结算,结算完成后15个工作日内,将保修款余额(扣除两年保修期间发生的所有乙方承担费用及违约金后)支付给乙方。每次保修款结算前乙方的质量情况和维修情况需物业公司、甲方签字认可。 6.4.保修期限内出现的工程质量问题,应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则,无论是否超出保修期,乙方均应予保修,相应部分保修款待维修完成满六个月后支付。 6.5.保修金结算后,乙方仍应继续完成第2条规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 6.6.当甲方实际发生的保修费用未达到合同规定的保修金总额时,差额全部返还乙方;当甲方实际发生的保修费用超过合同规定的保修金总额时,乙方应在接到甲方书面通知之日起十个工作日内向甲方补足差额。 6.7.所有保修款在结算时均不计利息。 7.违约责任 7.1.在合同有效期内,双方必须遵守合同的约定和国家及本市的有关规定,否则由违约方承担法律责任。 7.2.乙方未按合同规定向甲方支付差额款时,应承担逾期付款期间的利息。 7.3.甲方非因正常原因未按规定返还保修金的,乙方有权要求甲方支付逾期付款期间的存款利息。 8.其他 8.1.本协议如有未尽事宜,可由双方协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 8.2.对工程质量责任发生纠纷的,当事人可以协商解决,也可向有管辖权的人民法院起诉。 8.3.本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方:(盖章) 单位代表: 时间:年 月 日 乙方:(盖章) 单位代表: 时间: 年 月 日 附件2 阳光合作协议 阳光合作协议 甲方(全称): 江西省海帆置业有限公司 乙方(全称): 江苏锦华建设发展有限责任公司 甲乙双方于 2014 年 7 月 4 日签署了 江西万科金色名郡精装修工程 施工\采购合同,为加强工程项目建设期间的阳光合作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。 一、 甲方责任 1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关阳光合作管理的各项制度和规定。 2. 甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。 3. 甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。 4. 甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定,甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。 5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理,并将调查结果向乙方反馈。 二、 乙方责任 1. 乙方应保证乙方人员了解甲方有关阳光合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。 2. 乙方不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。 3. 乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间阳光合作管理执行情况的监督。 4. 乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计监察部或甲方总经理举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,甲方将向乙方出示黄牌,并在甲方内部通报。除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在合同总价的基础上再让利10%,并对乙方知情不报人员进行相应处罚。一年内连续出现2次及以上类似情况,甲方将向乙方出示红牌,甲方有权暂停或终止与乙方的合作。 5. 如因乙方人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员,被检察机关立案查处,甲方将向乙方直接出示红牌,甲方有权取消或终止工程合同的履行,暂停或终止与乙方的合作,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。 6、甲方接受乙方实名或匿名投诉,保证为投诉者的信息保密,常设举报部门及电话: 万科企业股份有限公司审计监察部 网站:5198.vanke.com 邮箱:5198@vanke.com 座机:0755—22195198(周一-周五工作时间:9:00~17:30) 手机:186-8892-5198 甲方(公章): 乙方(公章): 代表: 代表: 签约日期: 年 月 日 附件3 关于设计变更、工程指令及签证的协议 关于设计变更、工程指令及签证的协议 甲方(全称): 江西省海帆置业有限公司 乙方(全称): 江苏锦华建设发展有限责任公司 甲、乙双方经协商于 2014 年 7 月 4 日签订了 江西万科金色名郡精装修工程 合同,为规范与该合同有关的设计变更、工程指令(以下分别简称“变更”、“指令”)的签证结算管理工作,分清责任,提高结算效率,保护甲乙双方的利益,特签订以下协议: 第一条 关于设计变更、工程指令的执行及签证结算费用的支付 乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更、指令,并保证工程的质量和进度;甲方应按照签证结算审定的金额,根据合同相关条款支付乙方签证价款。 第二条 关于设计变更、工程指令办理的约定 (一)甲方发出的设计变更单、工程指令单,应加盖合同规定的甲方印章,否则乙方可以不接受;乙方完工后申报的签证单及结算书,应加盖合同规定的乙方印章,否则甲方将不予结算费用。 (二)甲、乙双方指定的有效印章式样如下(甲方项目经理部印章仅用于设计变更单、工程指令单的办理): (甲方项目经理部印章式样) (乙方或乙方项目部印章式样) (三)合同履约中,甲、乙双方填制的变更、指令通知单都应使用本协议后附的标准表格,否则甲方可以不予审核费用,乙方可以不予接受。 (四)一份设计变更、工程指令只能办理一份签证单及结算书,甲方不接受乙方以汇总形式编制的多项设计变更、工程指令的结算书。 (五)设计变更、工程指令办理前乙方准备申报资料包括以下内容: ① 签证(一式四份); ② 设计变更及工程指令单(原件一份及复印件三份); ③ 现场测量记录(原件一份及复印件三份); ④ 工程量计算书(一式四份); ⑤ 结算书(一式两份); ⑥ 约谈纪要、图片(原件一份及复印件三份)。 (六)甲方对变更通知单分类连续编号;甲、乙双方都应做好变更指令的交付记录,资料交付时接受方不得拒签。 第三条 关于签证结算的约定 (一)签证结算的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款,相同或相近的工作,套用相同或相近综合单价或定额子目、取费标准、材料调差方式等。当没有合适的单价套用时,双方可以按当时当地市场的合理价格协商确定。 (二) 签证结算申报的内容必须完整、准确,不得虚报瞒报,若结算报价超过最终审定价 10%,乙方将支付超出部分的10%作为违约金。 (三)对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更、指令,乙方必须在覆盖或拆除前,会同监理、现场工程师共同完成工程量的确认,否则甲方对此费用不予计取。 (四)因变更或指令涉及到可重复利用的材料时,乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况,否则视为乙方100%的回收利用。 (五)无特殊情况下,甲方应于签证单确认完成后22工作日内完成签证结算。在审核过程中,乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。因乙方原因造成的审核延误及后续延误,甲方不承担责任。 第四条 关于后补单清单上报的约定: (一)乙方应在每月15日前,上报上月15日至本月15日发生的已施工完毕或正在施工且项目工程师或设计师未下发正式工程指令单或设计变更单的需签证事项。过期未上报、或有遗漏,一律视作各乙方让利处理,不再办理。 (二)乙方只填报项目工程师或设计师未下发正式工程指令单或设计变更单的签证事项,项目工程师、设计师已下发正式工程指令单或设计变更单的签证事项无需填报。 (三)请严格按附件格式上报,每次上报,乙方需提供本表电子版和纸质版(纸质版一式两份,并盖章),报送至甲方各项目项目秘书处,各项目秘书同时移交经办工程师、设计师和成本部对接人。 第五条 其他 本协议与双方签定的本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方: (公章) (公章) 单位代表: 单位代表: 日期: 日期: 附件4 收款账号资料证明 收款账户资料证明 致: 江西省海帆置业有限公司 我司账号资料如下: 开户名称: 开户银行: 银行账号: 银行地址: 贵公司请按上述资料付款,我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化及时书面通知贵公司。 如因我单位提供收款银行账户资料错误,导致相关款项支付不到位,则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。如因账号资料有误而产生银行退票情况,我司愿意承担本次付款金额的10%但不高于5,000元的管理费作为对贵司的劳务补偿,并且同意被退票款项在贵司收到我司的《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。 乙方对此承担责任,并在下次申请付款之前,不得因资金理由导致工期延误、质量下降等情况发生,否则甲方有权在此基础上进一步索赔。 联系资料: 我单位经办人: 联系电话: 电子邮箱: 单位名称(盖单位财务专用章) 日期: 账号信息更正声明 江西省海帆置业有限公司: 我司于  年 月 日申请贵司支付 项目《 》合同款项(合同编号为: )人民币 元,因我司 原因产生提供收款信息错误导致贵司无法正常付款,我司愿意接受扣除本次付款金额的10%,但最高不超过5000元作为罚款,且被退票款项将在贵公司收到本声明书《账号信息更正声明》一个月后再次办理付款。请贵司重新办理支付我司款项时,按以下更正后的收款信息办理付款: 公司名称: 开户银行: 银行帐号: 银行地址: 省 市 金额: 财务核对人: 。 附:原提供错误信息如下: 公司名称: 开户银行: 银行帐号: 银行地址: 省 市 金额: 提供错误内容为: 如再次提供信息产生错误,导致贵司无法正常付款,我司将无条件承担一切风险和责任。 特此声明! 单位名称(盖单位财务专用章): 日期: 附件5 关于及时支付劳动者报酬的承诺函 承 诺 函 江西省海帆置业有限公司: 对于贵公司与我公司就 项目签订的《 项目工程合同》(简称施工合同),我公司承诺如下: 一、根据国家和当地劳动法规,我公司已与在贵公司 项目施工的所有劳动者(含农民工、下同)签定了劳动合同,将严格履行支付劳动报酬等合同义务。 二、对贵公司支付的工程款,我公司将优先用于支付劳动者报酬。 三、若在 项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的,或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时,贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项,直接支付给相关的劳动者,并有权解除施工合同,我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。 本承诺是不可撤销的,在施工合同终止前一直有效。 乙方单位名称(盖公章): 单位代表(签字): 日期: 附件6 限用禁用材料清单 附件7 万科技术标准要求 附件7-1、工程采购技术要求及质量要求                                 记录编号: 工程类别:施工总承包[ ] 分包工程[√ ] 监理[ ] 设备材料[] 采购类别:招标[√ ] 议标[ ] 本技术标准中插入附件均相当重要,请仔细阅读。 项目 江西万科精装修工程招标 工程名称 江西万科精装修工程 施工范围 甲供及甲分包工程 甲供材料 甲限、甲定乙供材料 分包工程 1、 PVC、UPVC、PPR管材及管件 2、 墙地砖(不含公共部位地砖) 3、 户内配电箱 4、 弱电信息箱 5、 开关面板、插座 6、 卫浴洁具、五金、龙头 7、 室内灯具(不含应急灯,公共部分灯具) 8、 内墙涂料 9、 防水涂料 10、 电线电缆 11、 铝扣板(含龙骨、吊杆、收边条) 12、 瓷砖粘结剂 13、 腻子 14、 浴霸 15、 石膏板:龙牌、泰山、杰森; 16、 木工板:千年舟、莫干山、西湖、伟业(18厚、杉木芯,E1)。 17、 木地板、踢脚线 18、 户内门(含门锁)、门套 19、 进户门、门锁 20、 收纳系统 21、 厨房橱柜(含厨房电器、水槽龙头) 22、 厨房、卫生、阳台防水 暂含在本次招标范围,后期 进场前甲方有权根据中标单位情况是否另行分包。 图纸 江西万科提供的相关施工图纸。 工期要求 定标后中标方开始深化图纸、备料,和土建移交及四化管理的准备。 中标方需要在样板户型移交后40日内对每种户型(C标A、B、C、D、公寓户型每户型一套)制作交楼标准样板房 说明: 1、 施工单位中标后需在一周内上报施工计划,并排定所有里程碑节点,并报甲方审核 2、 里程碑节点每延后一天罚款5000元,交付时间每拖延一天罚款200000元(对应业主合同)。(如同时延误可累加计算)。 3、 投标前,投标单位应充分了解本工程施工区域、施工顺序、分包工程、施工要求等全部相关信息,确认已充分考虑工作面接收、与其它单位协调、交叉施工、现场施工条件等对工期、造价的影响,并已经充分考虑了积极的应对措施。投标方保证按招标约定工期完成所有施工并移交招标方。 4、 本招标工期已包含不合格整改、验收及精保洁时间。 5、 如开工日期变更,总工期不变,完工时间相应调整,不得晚于交付前1个月。工期为日历天数,包括节假日、阴雨天等,仅台风、地震等不可抗力因素除外。 序号 里程碑节点名称 1#高层住宅 (176套,24F) 2#高层住宅 (84套,24F) 3#多层公寓 (353套,5F) 节点备注 1 装修界面移交 14-9-30 14-7-30 14-10-15 界面移交手续办理、移交问题整改完成并复验签字确认完成 2 装修业主首次工地开放 15-1-30 15-1-30 15-1-30 装修房业主首次工地开放开始 3 装修湿作业完成 14-11-30 14-10-15 14-12-15 墙地砖铺贴完成,包含公共部位 4 装修涂料完成 14-12-15 14-10-30 14-12-30 腻子完成,底漆、一遍面漆完成,包含公共部位 5 装修全部完成 15-2-20 15-1-30 15-3-15 部品部件调试验收完成,包含所有公共部位装修 6 专项验收 15-3-25 15-2-20 15-3-25 五大专项(电器、打压、通水通球、闭水试验) 7 综合验收 15-4-10 15-3-25 15-4-10 验房组提出的综合验收问题整改完成关闭 8 装修业主第二次工地开放 15-4-15 15-4-15 15-4-15 装修房第二次业主工地开放开始时间 质量要求 1、 质量验收需满足国家或当地施工及验收规范各项要求,同时需满足万科相关技术及管理要求,且以两者间高标准为准; 2、 观感质量应符合万科集团观感评分标准的要求,详见附件2; 3、 交付前需通过万科的细部质量检查验收,验收质量合格,详见附件8; 4、 室内墙面粘贴瓷砖(吸水率E≤0.5%)或石材工程铺贴必须使用(聚合物改性水泥基)瓷砖纯胶粘剂(不得掺水泥)。对空鼓需整改的砖,应采用先切割后打凿,一面墙上空鼓的砖全部拆除后对剩余的该墙面的砖重新进行空鼓检查,避免由于打凿造成旁边砖空鼓后遗漏。 5、 涂料墙面施工要求使用滚筒(严禁喷涂),保证涂料成膜的观感质量,不得使用毛扫进行涂刷。腻子采用成品腻子 6、 所有辅材除有产品合格证外,进场前需进行二次送检,取得合格报告,并经过甲方认可后方能进场使用。 7、 其它相关质量要求详见附件1-10 8、 装修总包垃圾及所有装修分包单位垃圾统一由装修总包单位外运。分包单位堆放在甲方指定位置。 9、 移动厕所、消防、临时水电设置要求 管理要求 1、 投标单位必须自行审查是否具有相应的施工资质,一旦投标,招标方即认为投标方已经自行审查通过并保证该资质是充分有效的,因资质问题引起的全部后果由投标方承担。 2、 投标单位必须办理入赣手续。 3、 投标单位投标前必须仔细查看招标部品样板房。所有材料(辅材)性能必须符合国家规范要求,并按规范要求送检,否则造成的损失由中标方自行承担。 4、 投标单位投标前必须到现场进行实地查看,对施工范围和施工内容(场内是否存在改造工程等)及装修效果等进行实地勘察和明确,对图纸、清单和技术要求中的疑问在招标答疑阶段提出。对定标后再针对施工标准、图纸内容、清单工作内容提出异议的,以招标方的解释为准。 5、 中标单位需提前介入,根据图纸及合同所约定的工程范围与土建总包对接,会同总包、监理、甲方对土建实体质量进行检查。检查标准为附件二《产品质量实测操作指引》。检查后进行分层移交。由中标单位提交问题清单和整改工程量清单,土建总包整改完成后再进行四方验收,并形成交接记录,各方持1份。中标单位不得以局部或个别部位土建总包处理不到位而拒绝接收,拖延工期等。如果总包在甲方、监理规定的期限内未整改或未完成整改,则遗留质量问题由中标单位在甲方要求期限内负责整改完成,并按甲方、监理、总包确认后的整改工程量清单提交签证单(按招标清单限价),同时认为中标方已经接收,并形成记录,各方持一份。若因中标单位进场检查不到位的非隐蔽性的遗留问题由中标单位负责无条件整改。由此增加的相关费用请在投标报价时自行综合考虑。 6、 批量施工开始前,每道工序必须施工至少一处施工样板,施工样板需经监理、招标方确认,并进行书面回复后,方可按照确定的工序样板进行大面积施工。所有与施工样板不一致的工程,包括中标方在未确定样板前实施的工程,均必须进行返工,返工费用由中标方无条件承担。 7、 中标单位必须专门设立工序样板间,每个标段一套。 8、 施工中电梯由装修总包按电梯公司要求派专人负责电梯运行及管理,及成品保护,因电梯使用过程中造成的损坏由装修总包负责 ,夜间加班其他单位使用电梯,统一由装修单位派人运行管理,无偿配合。 9、 临时水/电由施工单位自行解决,总包提供单元总拨接点 10、 中标单位需实施自检程序,在施工过程中应进行自查自改。招标方会组织进行模拟验收,中标单位应派人配合检查及整改。 11、 批量工程施工时,必须按招标方要求进行“四化”管理,即图纸标准化、加工集中化、管理可视化、现场整洁化。投标时请综合考虑由此引发的管理人员增加、临时设施投入的相关费用,详见附件3和附件4。如果装修四化无法达到甲方要求,甲方有权无条件终止合同。产生的损失由乙方承担。 12、 管理人员素质必须符合甲方要求,人数不得低于乙方提交甲方审核(投标文件技术标以及进场后的施工组织设计)后的组织架构的最低人数。每个标段管理人员配备:项目经理1人、生产经理1人、技术负责人1人、施工员3人、实测实量6人,资料员1人、安全员2人、材料员1人。 人员配备如若未达到要求,项目经理按每月2万元、生产经理及技术负责人每月1万、其他人员每人次每月5000元进行违约扣款。 13、 业主在入伙验收时,由装修总包单位造成的户均缺陷率不得大于0.5条/户,且含各分包单位在内的综合缺陷率必须控制在1条/户以内,如未达到以上条件之一,视为乙方违约,甲方有权对乙方扣除违约金50000元) 专项验收问题整改关闭率需达到100%,综合验收问题整改关闭率需达到97%; 未达到关闭率指标,按合同工期每延误一天5000元处罚。 14、 当乙方的进度、施工质量、配合情况不满足要求时,甲方有权调整工程量,乙方未按要求完成的工作面,甲方有权安排第三方单位代为施工,并扣除发生的相关费用,同时扣除发生费用的20%管理费用,且后续保修责任仍然由装修总包负责。 15、 中标单位应按万科关于成品保护的要求(详见附件10),对已完工部分做好成品保 护措施,并做好工完场清工作,若2次以上发现仍未按要求施工的(以甲方或监理部发函为准),甲方有权委托 另外单位施工,且发生的相关费用从中标单位扣除,且增加20%管理费。乙方作为装修总包对于各分包单位负有管理责任;如分包单位未达到合同约定的成品保护要求,装修总包有责任对分包产品进行成品保护,需积极配合甲方项目部要求,发生的费用可按实计取。装修总包单位对于甲供材甲分包单位的管理包括但限于附件《装修总包单位对于甲分包、甲供材单位的管理要求》 现场配合要求 1. 在投标报中综合考虑与甲供材料单位的配合协调,工作内容包括甲供材料的验收、仓储、保管,以及材料到现场的二次搬运费、甲供材的成品保护等;投标单位需保证订货计划的合理性,如因投标单位计划原因,导致任何一项材料提出供货三次(不含)以上的,每补一次货甲方有权处以500-2000元/次的罚款;若投标单位要求的供货时间超出供货单位合理的供货时间(第一次供货时可与供货方、招标方明确),需补偿供货单位的加急费和由此引起的其它相关费用;情节严重的,甲方有权再追加处以500-2000元/次的罚款;现场施工、材料堆放需服从甲方、监理及总包的管理;在进场后与总包、监理及甲方协商解决材料仓库问题。 2. 垃圾统一堆放到现场指定位置,并自行及时清理外运。 3. 工人食、宿问题由中标单位自行解决,现场不提供住宿场地,严禁现场生火做饭。 4. 施工用水、用电要到场地内按甲方要求接驳,请在报价时考虑相应水管、电缆等材料费用; 6、 四化场地如下图所示: 奖罚条款 甲方后期将统一发文,乙方无条件接受 附件1、全装修房土建总包与分包施工界面划分交接标准(重要请仔细阅读) 附件3、产品质量实测操作指引 (非常重要,另见招标文件4-6至4-9) 附件4、万科装修四化管理指导手册(不另计费用) (非常重要,另见招标文件4-1、4-2) 附件5、《装修中标单位基础管理加工标准》,投标报价不需要考虑加工场地租金 (附件标准为地库内,现场需要重新搭设。非常重要,另见招标文件1-5) 附件6、装修工程细部技术标准要求 (非常重要,另见招标文件4-3) 附件7、装修房工程停歇点 附件8、万科集团装修房交付验收标准 附件9、成品保护标准《非常重要,另见招标文件4-4》。 附件10、南昌万科装修房保洁标准(注意:保洁内容除常规工作内容外,特别指出的是包括甲方工地开放前的保洁,投标单位保洁范围为投标方施工范围, 由于保洁过程中产生的所有质量问题由乙方无条件整改) (初保洁单独清单) 附件11、装修总包单位对甲分包、甲供材单位的管理配合要求 附件7-2、补充技术标准 一、 门槛石: 金色名郡门槛石为山西黑石材 1、 门槛石瓷砖地面宽度需超出墙面线2cm,统一预留耳朵长3.5cm(抹灰墙面为基准线),木地板地面一侧平墙面。 2、 墙垛不超过10cm的,门槛石耳朵直接布满整个墙垛。 3、 铺贴地砖前用堵漏王沿门槛石内侧三边封堵密实,防水层上反成型面5mm。 4、 卫生间门槛石采用灌浆料铺贴 二、 阳台门下口外侧堵漏王封堵密实: 阳台板防水施工前,由精装修总包将阳台门下口外侧用堵漏王封堵密实而不漏水。 三、窗台板: 1、 窗台石突出墙面2cm,两侧宽于窗洞2cm; 2、 窗台石及下贴线条与墙不得存在离缝,便于墙面腻子收于阴角; 3、 窗台石外露边均需倒角3mm,可视面抛光; 4、 窗台石成型上表面压铝合金框5mm。 四、铝合金门窗门框内口打胶 对铝合金门窗门框内侧打白色细胶(宽度为5mm) 五、阳台顶棚白色乳胶漆下返3cm 为保证阳台涂料美观,所有阳台顶棚乳胶漆必须沿墙面下返3cm,下口为直线(施工时采用美纹纸粘贴,包括毛坯房阳台顶棚、地下庭院顶棚由精装修单位施工) 六、厨卫间砖铺贴(厨房为玻化砖,卫生间为瓷砖) 1、 统一采用合同制定品牌瓷砖粘结剂 2、 给水管丝口处统一采用开孔器开孔 3、 卫生间墙地砖采用黄色填缝剂填缝,厨房墙地砖采用白色填缝剂填缝 4、 易洁板与墙砖接缝处统一采用白色填缝剂填缝 5、 墙砖离缝铺贴,预留缝隙0.8~1㎜;地砖离缝铺贴,预留缝隙2㎜; 6、 为有效控制离缝宽度,铺贴时必须配合塑料十字卡施工; 7、 墙地砖嵌缝必须采用专用填缝剂,要求填缝饱满,并用挖耳勺收光,缝深0.5mm,保持光滑。 8、卫生间、阳台地漏统一切割200*200mm倒八字,淋浴房倒八字如图片所示 卫生间淋浴房地漏倒八字如右图所示,倒八字采用波打线同种瓷砖施工,规格200*200mm 8、 墙地砖施工时,必须墙砖压地砖。 七、 阳台地砖铺贴 1、阳台地漏统一切割200*200mm倒八字 2、阳台排水立管及燃气立管根部浇筑高出成型面20cm宽、10cm高的混凝土小柱台,如图片所示, 附件7-3、其他万科技术要求 备注:以下文件在合同文本中必须打印。 附件8、投标答疑回复 万科精装修部分内容疑问解释 序号 问题 回复 一 招标文件及合同   3 “装修总包垃圾及所有装修分包单位垃圾统一由装修总包单位外运”,且垃圾外运至指定地点,此费用是否包含在报价内?甲方分包单位产生的垃圾清理及外运费用如何计取? 甲分包将自己产生垃圾运至装修总包制定垃圾堆放点,由装修总包统一外运,且垃圾外运至指定地点,此费用包含在报价内。如甲分包未按要求完成垃圾清理至项目统一的垃圾地点,现场协调解决。 4 “施工中电梯由装修总包按电梯公司要求派专人负责电梯运行及管理,及成品保护,因分包单位导致的电梯损坏由装修总包负责”,此费用是否包含在报价内?装修总包能否对分包单位造成的电梯破坏做出罚款,及款项收取方式,请明确。 电梯由装修总包负责管理,确实证明由分包单位造成的电梯损坏,可由装修总包向分包收取适当维修费用,可根据具体情况现场协调解决。 5 土建总包提供的临水临电接驳点的设置位置、范围、密度,是否提供三级配电箱,请明确。 三级配电箱自行负责。水电设置位置必须至本项目现场踏勘,否则视为接受现场条件。 6 由分包单位产生的水电费用,如何计取? 橱柜、户内门、地板,每个品类25元/户 二 清单部分   2 室内墙面铺贴使用粘合剂,主材甲供是否包括粘合剂? 包含 3 清单说明室内石材铺贴结合层是粘合剂还是水泥砂浆?若使用粘合剂,粘合剂是否甲供? 墙砖一律使用粘接剂,且甲供;地面均为水泥砂浆,水泥砂浆乙供。石材为包工包料,地面结合层为水泥砂浆。 4 清单说明公共石材铺贴结合层是粘合剂,请明确是否正确并明确粘合剂是否甲供? 墙砖一律使用粘接剂,且甲供;地面均为水泥砂浆,水泥砂浆乙供。石材为包工包料,地面结合层为水泥砂浆。清单出现的粘合剂,签订合同时将更正。 5 清单说明公共踏步立面瓷砖结合层为粘接剂,据常规理解应同平面为水泥砂浆,请明确? 是 6 厨房、卫生间、阳台防水是否为甲分包?请明确。 本次精装修招标内容包含厨房、卫生间、阳台防水施工,防水材料甲供。 7 清单列项“洗菜盆、面盆等(含金属软管及角阀安装)”,请明确软管及角阀是否甲供? 软管及角阀甲供 8 甲供内墙腻子涂布率 甲供内墙腻子的涂布率:0.5平方米/KG 保密资料 请勿外泄 万科企业股份有限公司 招标答疑回复审批表 招标内容 江西万科金色名郡精装修工程招标 答疑回复时间 2014年6月18日星期三 招标答疑回复 一、单位1 1、 总包是否收取配合费? 答复:投标单位不需要缴纳,由甲方统一缴纳。 2、 施工水电费、施工电梯费总包如何计取? 答复:施工水电费:装修单位挂表。 施工电梯费不需缴纳。 3、 装修材料是否检测,如果要检测,检测费用何方承担? 成本答复:含在综合单价当中。装修材料只有甲方抽检,量不大。检测费用由装修单位承担。 4、 所有厨卫间阳台结构防水及结构蓄水试验何方施工? 答复:结构闭水由总包施工,闭水验收合格后移交界面给装修总包。厨卫间防水由装修总包施工,防水完成后闭水由装修总包施工。 5、 防渗漏体系中,卫生间挡水坎及门槛石需湿贴,所以门槛石及淋浴房挡水坎需浇细石混凝土止水坎,请确认是否按此做法施工,如做费用如何计取? 工程部答复:门槛石和淋浴挡水槛需严格按防渗漏节点施工,根据界面划分应由装修总包施工;正常做法不需采用灌浆料施工, 成本答复:门槛石及淋浴房挡水槛综合单价均含浇细石混凝土止水坎,请投标单位在综合单价中自行考虑。 6、 卫生间淋浴房墙面防水是否界面剂界平之后再做防水?(确保防水质量) 答复:不需要 7、卫生间地砖铺贴干灰层不宜超过3cm(干灰过厚容易造成积水,有渗漏风险),超过3cm建议细石混凝土找平之后再贴砖,请确认是否按此做法施工,如做费用如何计取? 项目部答复:卫生间结构降板5cm,防水施工完成后用细石砼做保护层4cm,预留铺贴面,保护层由装修单位施工; 成本部答复:增加项目单独计价。请按最新清单报价,详见《附件2、江西万科金色名郡项目一期室内装修工程(C标)(修改)》 8、防水施工、蓄水试验完工后是否做水泥砂浆找平(防水保护层,防止防水破坏),如做费用如何计取? 项目部: 防水完成后做细石砼保护层; 成本部答复:防水完成后做细石砼保护层;增加项目单独计价。请按最新清单报价,详见《附件2、江西万科金色名郡项目一期室内装修工程(C标)(修改)》 9、清单中打胶项是不是只有铝合金门窗边打胶,其余部位不打胶,请确认? 成本部答复: 按照打胶作业指引要求,除“铝合金门、窗框与墙面交接处,入户门与墙面交接处 ”打胶外, 其余装修总包须打胶内容均包含在其安装装修招标综合单价当中,且清单“工作内容”中已注明含打胶等做工在内。 10、 原土建顶面混凝土楼板是否做界面剂界平处理?如做费用如何计取? 成本部答复:不需要做界面剂。 11、 土建移交过程中,土建是否提供原始实测数据(含水电点位、水管试压、通水、通球试压数据),如若不提供,我方派人检查,此部分费用如何计取? 项目部答复:精装单位自己测量 成本部答复:含在综合单价中考虑。 12、 生活区工人住宿费用如何计取? 成本部答复:含在综合单价当中。 13、 腻子涂布率0.5㎡/Kg,远远不够现场施工需要,腻子涂布率是否现场试验后确认? 成本部答复:腻子涂布率按0.5㎡/Kg计。施工费报价综合考虑主材涂布率及损耗。 14、 墙面瓷砖粘结剂无涂布率,是否现场试验后再确认? 成本部答复:墙面瓷砖粘结剂涂布率按12KG/m2计。施工费报价综合考虑主材涂布率及损耗。 15、 装修四化清单中集中加工区300平方米(甲供材仓库、材料加工区、办公场所),不够现场实际需要,是否增加面积? 项目部答复:集中加工区不包含办公场所及甲供材仓库; 成本部答复:300平米包干。 图纸疑问: 1、 公寓A1-A15装修图纸中ST-01人造石为何种人造石? 设计部答复:不是人造石,最终现场样板房实际铺的是大理石:新白玫瑰。以做在金色名郡售楼处内的公寓样板房内铺贴的实样为准。 2、 公寓A1-A15装修图纸中玄关地面贴人造石是否合理?(人造石易变形、易吸色,容易造成石材污染且黏贴易造成空鼓) 设计部答复:不是人造石,最终现场样板房实际铺的是大理石:新白玫瑰。以做在金色名郡售楼处内的公寓样板房内铺贴的实样为准。 3、 公寓A1-A15装修图纸中,厨房墙面不锈钢与墙面乳胶漆是否在一个平面?(不锈钢突出墙面2cm,是乳胶漆部分二次粉刷后在做乳胶漆还是不锈钢部位凿出水泥砂浆后做不锈钢,此费用如何计取) 厨房墙面不锈钢与墙面乳胶漆完成面是在一个平面,施工方需要略凿些墙面。 设计部答复:厨房墙面不锈钢与墙面乳胶漆完成面是在一个平面,施工方需要略凿些墙面。 成本部答复:增加项目单独计价。 请按最新清单报价,详见《附件2、江西万科金色名郡项目一期室内装修工程(C标)(修改)》 4、招标文件部分 1.1、招标文件中要求提供样板,请贵司提供送样材料名称、品牌、规格等。 答复:已增加,详见附件10《送样清单》 3、清单部分 3.1、请明确A户型主卫是否有浴缸安装,图纸与清单不一致。 成本部答复:增加清单子目。请按最新清单报价,详见《附件2、江西万科金色名郡项目一期室内装修工程(C标)(修改)》 3.2、关于粘接剂的使用含量,是否有明确的技术标准要求? 成本部答复:墙面瓷砖粘结剂涂布率按12KG/m2计。 3.3、公共部位楼梯踏步是否为我司施工范围?若是,是否贴砖?瓷砖是否甲供? 成本部答复:楼梯踏步不贴砖。公共部位墙地砖为甲供,但是大堂地面砖甲指乙供; 4、此次招标时间紧凑,能否延迟回标时间到2014年6月23日? 采购部答复:考虑时间紧急,延迟到2014年6月19日下午四点。推迟一天。 5、室内公区墙面铺贴使用粘合剂为甲供,此粘合剂约定的每平方使用量为多少? 成本部答复:墙面瓷砖粘结剂涂布率按12KG/m2计。 6、甲供瓷砖损耗率如何确认,是否由排版损耗+施工损耗? 成本部答复:墙、地砖的施工损耗为0.5%,现场铺装损耗率由甲方、造价咨询公司现场确认,全部损耗=施工损耗+现场铺装损耗率 江西省海帆置业有限公司 2014年6月18日星期三 附件9、集团评估奖惩措施 2.2 江西万科精装修总包项目评估奖罚措施: 为体现奖罚及时性,按季度评估执行奖罚措施,结算奖罚按16元/m2封顶。具体奖罚标准见下表: 标段评估排名 排名≤5% 5%<排名≤15% 15%<排名≤35% 35%<排名≤50% 50%<排名≤85% 85%<排名≤95% 95%<排名 奖罚 (标段/次) 奖8元/M2 奖6元/M2 奖3元/M2 奖1元/M2 罚3元/M2 罚6元/M2 罚8元/M2 注: 1、精装总包以标段评估排名为奖罚依据;奖罚中“平方米”:为精装总包参评楼栋地上面积。 2、若在集团评估期间全部评估均获得前15%以上,则结算时可计取全部16元/m2的奖金;若单次评估成绩前15%的可另增加5万元/次奖励,若单次评估成绩前5%的可另增加10万元/次奖励。 3、若在集团评估期间全部评估排名均获得前15%以上的精装总包,其在参加新项目招标工作中,给予2个点的修正系数。 4、单次项目评估成绩在集团实测评估排名属“50%<排名≤85%”级,将取消精装总包参加江西万科投标工作资格半年; 5、连续两次项目评估成绩在集团实测评估排名属“50%<排名≤85%”级,将取消精装总包参加江西万科投标工作资格一年。 6、单次项目项目评估成绩在集团实测评估排名属“85%<排名”级时,将取消精装总包参加江西万科总包项目招标工作资格一年, 7、连续两次项目评估成绩在集团实测评估排名属“85%<排名”级时,将取消精装总包参加江西万科总包项目招标工作资格二年,进入江西万科供应商黑名单,并报集团备案。 2.3、精装总包交付评估奖罚措施: 当户内、公共部位、外立面、园林景观四项观感评估中任意一项底于下表分值时,相关的责任单位暂停合作1年; 年度 交付质量目标观感质量下限值 户内观感(50%) 公共部位(15%) 外立面(15%) 园林(20%) 2014 75 65 65 65 相关单位交付评估奖罚措施 评估排名 排名≤5% 5%<排名≤15% 15%<排名≤35% 35%<排名≤50% 50%<排名≤85% 85%<排名≤95% 95%<排名 户内观感 奖5元/M2 奖4元/M2 奖3元/M2 奖1元/M2 罚3元/M2 罚4元/M2 罚5元/M2 景观园林 奖5元/M2 奖4元/M2 奖2元/M2 奖1元/M2 罚2元/M2 罚4元/M2 罚5元/M2 外立面 奖3元/M2 奖2元/M2 奖1元/M2 奖0.5元/M2 罚1元/M2 罚2元/M2 罚3元/M2 公共部位 奖3元/M2 奖2元/M2 奖1元/M2 奖0.5元/M2 罚1元/M2 罚2元/M2 罚3元/M2 注: 1、项目评估成绩在集团实测评估排名属“85%<排名≤95%”级时,将取消相关单位参加江西万科项目招标工作资格一年; 项目评估在“95%<排名”级时,将取消相关单位参加江西万科项目招标工作资格二年,进入江西万科供应商黑名单,并报集团备案。 2、若在集团评估中排名在前35%以上,则相关单位参加新项目招标工作时,给予2个点的修正系数。 附件10、装修房界面划分 江西万科装修房界面划分(2014版) 界面 完成面 接收面 部位 项 完成单位 工作内容 接收单位 工作内容 外立面 屋面 土建总包 1、按照设计要求,保温板施工; 2、按照设计要求,细石砼保护层和屋面全部完成; 专业分包 1、防水层施工; 2、保温混凝土施工; 外墙面 土建总包 1、按照设计要求,完成外墙抹灰或面砖等工作; 2、外墙灯具、插座、预留孔洞穿管及装饰盖等安装工作(如给排水管、雨污水管); 专业分包 外墙涂料 铝合金/塑钢门窗安装 土建总包 1、提供三线(水平基准线、外墙窗边竖直线、窗定位线); 2、门窗洞口粉刷或外墙砖完成; 3、高度在45M以上楼栋,必须预留门窗边接地扁铁; 门窗分包 1、核查洞口尺寸与标高,提供书面移交单; 2、门窗安装、框边塞缝、防水和窗边淋水试验(淋水2次),验收合格后交书面移交总包; 3、连接预留地接地扁铁; 铝合金/塑钢门窗 门窗分包 1、窗框与墙面打胶完成; 2、移交前门窗保护膜清理及粗保洁 3、经淋水试验,确定无渗漏,报监理、验房组验收 装修总包 1、移交后的成品保护及保洁; 2、装修完成后,墙面窗框收口及清理; 3、内框周边白胶施工; 外墙排水 土建总包 1、按设计要求安装及疏通,并安装地漏盖(精装阳台除外); 2、施工过程及交付前对空调板卫生清扫干净; 涂料单位 负责空调板内的卫生; 外墙孔洞口 土建总包 1、完成所有外墙面开洞的封堵及墙面修补 2、清理外墙、安装外墙的装饰盖 装修总包 1、空调、热水器(强排管)、浴霸、排气扇等设备安装完毕(包含管道预埋); 2、燃气管道安装完毕(燃气公司负责),燃气支管墙面开孔装修负责; 3、二次开孔穿管道安装完毕,装饰盖完成; 阳台地面 土建总包 1、结构修补; 2、结构闭水试验 装修总包 1、验收结构闭水成果; 2、圆弧导角、防水施工和防水层闭水等工作; 3、面层铺贴后,完成面层闭水试验; 阳台墙面及天棚 涂料单位 墙面和天棚涂料施工完成 土建总包 1、阳台给排水管主管(距离墙面10CM以上)和支管安装 2、栏杆、百叶及外墙砖土建收口工作 上人露台(非屋面) 土建总包 1、结构修补; 2、结构闭水试验; 3、细石砼保护层; 装修总包 1、验收结构闭水成果; 2、圆弧导角、防水施工和防水层闭水等工作; 3、面层铺贴后,完成面层闭水试验; 进户门 户门分包 门框安装、门框内砂浆塞缝、成品保护; 装修总包 接受后的成品保护; 土建总包 1、入户门周边抹灰完成; 2、精洞口施工(带门套的入户门) 墙面 卫生间、厨房 土建总包 1、水泥砂浆粉刷,表面拉毛; 2、管道吊洞、混凝土反坎、管井砌筑抹灰; 3、烟道安装及收口;混凝土反坎; 装修总包 1、验收结构闭水成果; 2、圆弧导角、防水施工和防水层闭水等工作; 3、面层铺贴后,完成面层闭水试验; 顶棚 所有 土建总包 结构完成、基层钉子铲除、接缝打磨并符合万科要求(顶板级差0-10mm); 装修总包 装修总包完成腻子涂料施工并符合万科要求(顶板级差0-8mm) 楼/地面 房/厅 土建总包 结构完成、楼地面找平层; 装修总包 1、地面成品保护(地板单位负责验收); 2、地砖铺贴; 厨房、卫生间 土建总包 1、结构砼完成, 2、管道安装及穿楼板或墙体洞口封堵完成 3、并作闭水。 装修总包 1、验收结构闭水成果; 2、圆弧导角、防水施工和防水层闭水等工作; 3、面层铺贴后,完成面层闭水试验及成品保护; 设备安装 给水 土建总包 1、按图纸要求精度完成给水管(户内外)预埋工作; 2、打压合格后移交精装修单位,并办理书面手续; 装修总包 1、洁具和五金等安装; 2、给水管带压作业,交付验收前做二次打压实验,并办理书面移交手续; 排水 土建总包 1、按图纸要求精度完成所有管道(含PVC)埋预、安装、吊洞(管边砼反坎)和闭水等工作; 2、所有排水管进行通水(球)试验后移交精装修单位,并书面办理移交手续; 装修总包 1、洁具和五金等安装; 2、阳台排水立管天棚根部安装PVC装饰圈; 配电 土建总包 1、户内外强弱电管路预埋及终端底盒安装; 2、配电箱底盒及箱芯安装; 3、强电管线中预留尼龙绳; 4、电表箱至户内配电箱的管道、电线穿线、配电箱总开进线接线工作; 装修总包 1、负责管道通畅验收; 2、户内电线穿线施工,终端盒面板、灯具安装、配电箱总开出线及所有回路空开的接线施工 ; 3、户内电气专项测试; 安防智能化 土建总包 1、室内外所有弱电管路的预埋; 2、室内预埋的安防管内穿尼龙绳; 安防分包 1、安防主机和各终端探测器安装; 2、管路穿线、面板安装; 燃气 燃气公司 室外燃气管道开挖、燃气套管安装、燃气表安装 土建总包 1、预留预埋燃气立管套管及穿墙套管,燃气套管与管之间的防火封堵; 2、毛坏房的燃气立管吊洞、防水、闭水和砼返坎等工作; 装修总包 装修房的燃气立管吊洞、防水、闭水和砼返坎等工作; 电视、电信 土建总包 1、管路预埋及穿尼龙绳; 2、多媒体箱底盒安装; 弱电单位 室外管道接线、设备安装; 装修总包 1、多媒体箱、多媒体元件安装; 2、安装线路接线、水晶头和面板安装; 3、电话、网络线路测试(弱电测试); 公共部位(含地下室) 装修公共走道 土建总包 1、公共部位踏步、墙地顶土建结构剔凿、修补; 2、公共部位水电预埋工作; 装修总包 1、公共部位地(墙、顶)面装饰工作; 2、灯具安装(含穿线); 毛坯公共走道 土建总包 1、楼梯间水电、踏步粉刷、装饰; 2、灯具安装(含穿线); 无 无 水电管井 土建总包 1、土建结构及修补、粉刷和涂饰; 2、地面、楼层防火封堵等工作; 无 无 电梯 电梯井道 土建总包 1、土建井道、预留门洞、预留孔洞、预埋件和洞口周边粉刷工作; 2、电梯门口防水砼反坎施工; 3、提供满足电梯安装负荷的三相电配电箱; 4、电梯基坑的缓冲墩、导轨防护墩等零星构件完成; 电梯分包 1、搭(拆)除适用于电梯安装的脚手架、并在井道内安装永久性安全照明; 2、安装电梯设备,并通过专业部门验收; 3、配合安防系统施工; 4、轿厢与层门间挑梁或钢板施工 电梯轿厢 电梯分包 电梯设备安装,并正常运行; 装修总包 1、移交后的成品保护及拆除; 2、移交后安排专人管理电梯; 电梯机房 土建总包 1、土建结构、粉刷、涂饰和地面找平层等工作, 2、根据电梯机房预埋图做好洞口预留和封堵工作,并安装排风机; 3、电梯专用配电箱及进线的施工; 4、标准层呼叫合的清理、封堵 电梯分包 1、配电箱至电梯控制柜的电线电缆及线槽施工; 2、外召面板安装; 配套单位 消防 土建总包 1、消防水系统的所有管道穿楼板、穿剪力墙处套管的预留预埋,所有风管穿剪力墙、砖墙及楼板的洞口预留,风管与洞口的封堵施工; 2、消防泵双电源控制箱及消防屋顶稳压泵双电源控制箱的安装及进线施工,卷帘门控制箱进线施工,电线电缆需放到风机电机处;泵体至泵控制箱、双电源箱的电管预埋、明敷或桥架安装; 3、消防水泵及屋顶水箱基础的施工;所有风机混凝土基础施工; 4、所有消防报警线管及底盒的预埋及穿尼龙绳; 5、强电、弱电桥架的施工及桥架内的防火封堵;所有桥架外与洞口之间的封堵; 消防单位 1、所有消防管道及设备的安装施工,套管与管道之间的封堵; 2、消防水池及屋顶消防水箱的液位控制、放空管及溢流管的施工; 3、所有防排烟风管及风机的施工,风机电机接电; 4、消防桥架施工及桥架内的防火封堵,消防电气穿线及报警设备的安装;消防泵双电源控制箱出线端至消火栓泵控制箱/喷淋泵控制箱电线电缆安装;屋顶稳压泵双电源控制箱出线端至屋顶稳压泵控制箱的电线电缆安装;泵体至泵控制箱的电线电缆施工; 强电 土建总包 1、强电桥架施工及桥架内外封堵; 2、公变:户表至户内配电箱的管线及线槽施工; 3、专变:从低压柜至用电设备处的电线电缆施工及配电箱安装及接线(电线电缆、配电箱甲供); 4、高低压配电间的基础及接地施工; 强电单位 1、公变(一户一表系统):从室外至户表处的电缆及设备施工; 2、专变(公共用电)从市政高压环网柜或变电所至低压柜的电线电缆及设备施工; 自来水 土建总包 1、给水管道穿楼板、穿墙套管预留预埋; 2、自来水表后管道施工, 3、水泵基础施工;泵房内水泵配电柜至水泵的预埋电管或桥架施工,水泵配电柜的进线施工; 水业集团 1、从室外到每户水表处的管道、阀门井、设备施工,套管与管道之间的封堵施工; 2、消防水池、屋顶消防水箱的进水管及阀门(含浮球阀)施工; 给水水泵自带配电柜、配电柜至水泵的电缆施工 人防 土建总包 1、人防通风、电气、给排水的套管预埋; 2、防爆地漏的安装(地漏由人防单位提供); 人防单位 1、人防套管预埋的检查,接收; 2、人防设备安装; 3、防爆地漏供货(三方验收单) 4、完成人发验收 安全管理界定 土建总包 1、负责楼层内移交精装修前安全文明(包垃圾清理和管理)管理责任,并办理书面移交手续; 2、负责室外移交土方单位前安全文明(包垃圾清理和管理)管理责任,并办理书面移交手续; 3、负责移交前施工单梯安全管理工作; 装修总包 1、负责楼层内移交后安全文明(包垃圾清理和管理)管理责任,并办理书面移交手续; 2、负责移交后施工电梯安全管理工作; 3、负责移交后施工电梯安全管理工作,并办理书面手续 土方单位 负责土方回填期间的安全文明管理工作,并办理书面手续 园建单位 负责室外土方回填后安全文明(包垃圾清理和管理)管理责任,并办理书面移交手续; 装修总包 负责正式电梯专人运营,成品保护等工作 分包单位 服从装修总包正式电梯管理工作 江西万科毛坯房界面划分(2014版) 界面 完成面 接收面 部位 项 完成单位 工作内容 接收单位 工作内容 墙面 卫生间、厨房 土建总包 1、水泥砂浆粉刷,表面拉毛; 2、管道吊洞、混凝土反坎、管井砌筑抹灰; 3、烟道安装;混凝土反坎; 无 无 顶棚 所有 土建总包 1、结构完成、基层钉子铲除、接缝打磨; 2、水泥成品腻子施工(不含厨、卫) 无 无 楼/地面 房/厅 土建总包 结构完成、楼地面找平层; 无 无 厨房、卫生间 土建总包 1、结构砼完成, 2、管道安装及穿楼板或墙体洞口封堵完成 3、防水保护层施工 4、闭水试验。 防水分包 1、验收结构闭水成果; 2、圆弧导角、防水施工和防水层闭水等工作; 设备安装 给水 土建总包 户内卫生间地面1.5米处安装水龙头一个(每户提供一个给水点),打压合格; 无 无 排水 土建总包 1、按图纸要求精度完成所有管道(含PVC)埋预、安装、吊洞(管边砼反坎)和闭水等工作; 2、所有排水管进行通水(球)试验后移交验房组,并书面办理移交手续; 无 无 配电 土建总包 1、户内强电箱,强电箱内只配一个总开; 2、客厅安装一个7W节能灯泡(并亮灯试验),开关控制; 无 无 安防智能化 土建总包 室内所有弱电管路的预埋; 安防分包 1、安防主机和各终端探测器安装; 2、管路穿线、面板安装; 燃气 燃气公司 室外燃气管道开挖、燃气套管安装、燃气表安装 土建总包 1、预留预埋燃气立管套管及穿墙套管,燃气套管与管之间的防火封堵; 2、毛坏房的燃气立管吊洞、防水、闭水和砼返坎等工作; 电视、电信 土建总包 1、入户管路预埋及穿尼龙绳; 2、多媒体箱底盒安装; 弱电单位 室外管道接线、多媒体箱设备安装;   地下室 土建总包 天棚、墙面(不抹灰)批腻子、油漆 装修总包 1、公共部位地(墙)面装饰工作; 2、灯具安装(含穿线); 第四部分 合同计价清单 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 30 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    工程总包劳务合同

    工程总包劳务合同 发包方:  **市第一建筑有限公司      (以下简称甲方) 承包方:  **市永顺劳务分包有限公司   (以下简称乙方) 经双方共同协商,甲方将   梅花城(二期)...

    9年前   
    11319    0

    工程总承包经理年中工作报告

    工程总承包经理年中工作报告2009年年中工作会材料  理清思路  坚定信心  找准问题  加强管理用科学发展观指导三部又好又快发展——在2009年年中工作会上的报告    工程总承包经理(20...

    7年前   
    183    0

    建设工程总承包EPC建设工程项目管理方案

     工程总承包EPC建设工程项目管理方案 目 录 第一章 建...

    2年前   
    1440    1

    抓住省级工程设计院进入工程总承包市场的机遇

    抓住省级工程设计院进入工程总承包市场的机遇一、外部市场分析   随着我国经济体制改革的不断深入,许多大中型企业通过体制改革成为合资、或民营股份制公司,这些新型企业已经完全摆脱了“企业办社会”的...

    6年前   
    164    0

    碧桂园建设工程总承包施工合同文件

     GF-1999-0201 碧桂园 建 设 工 程 施 工 合 同 合同编号:碧施合字(2012)-第 号 工程名称: 工程地点: 发 包 人: ...

    2年前   
    1268    0

    国际工程承包合同(3)-工程总承包合同

    国际工程承包合同(3) 工程总承包合同 日期:19__年__月__日   地点______市   本合同经下述双方签署:   1 ____市卫生局局长____先...

    10年前   
    13117    0

    国际工程承包合同工程总承包合同

    国际工程承包合同(3) 工程总承包合同 日期:19__年__月__日   地点______市   本合同经下述双方签署:   1 ____市卫生局局长____先...

    10年前   
    29234    0

    电力工程施工总承包资质标准

    电力工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准:一、企业资信能力  1、企业注册资本金3亿元以上。  2、企业净资产3.6亿元以上。  3、企业近三年上缴建筑业营业税均在5...

    2年前   
    542    0

    国际工程总承包STRUCTURE SHOP DRAWING 绘制的关键点

    国际工程总承包STRUCTURE SHOP DRAWING 绘制的关键点  摘要:随着中国“走出去”战略的实施,建筑施工企业也必将更加积极拓展海外市场。那么,走出来的国内建筑施工总承包单位必将...

    6年前   
    197    0

    EPC工程总承包资料管理制度

     EPC工程总承包资料管理制度 一、目的 为确保项目信息的收集整理、分析处理、上传下达、分类归档进而项目信息最终以各类文件的形式存在,来进行归档存储。防止使用文件出现偏差或者遗失,对文件要...

    7年前   
    9308    1

    开展我国工程项目总承包和人才培养的建议

    开展我国工程项目总承包和人才培养的建议摘要:本文主要针对如何开展我国的工程项目总承包提出了几点建议:加强对国外工程项目管理模式的研究,拓展我国的工程项目管理模式,制定有关的规范性文件,努力提高...

    7年前   
    166    0

    论工程总承包企业的信息化管理

    论工程总承包企业的信息化管理围绕核心业务,实施业务流程再造,E化管理 ——论工程总承包企业的信息化管理 中建一局集团建设发展有限公司信息管理室主任奚欣 CIOINSIGHT杂志评选2008年...

    8年前   
    274    0

    浅谈工程总承包中分包单位的法律地位及责任

    浅谈工程总承包中分包单位的法律地位及责任一、背景案例  天津某生产企业(下称“业主”)将新建厂房项目(包括厂房及办公楼,下称“工程项目”)以工程总承包方式发包给一设计单位(下称“工程总承包单位...

    8年前   
    234    0

    浅谈国际工程总承包造价管理

    近几年来,随着国家对“一带一路”建设的倡导加深,中国企业及承包商秉承共商、共享、共建原则,在国际市场上屡屡斩获战果。虽然市场签约捷报频频,但具体到工程项目的实操中,承包商们同样也遇见不少问题。下...

    1年前   
    238    0

    公路工程施工总承包资质标准

    公路工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准:一、企业资信能力  1、企业注册资本金3亿元以上。  2、企业净资产3.6亿元以上。  3、企业近三年上缴建筑业营业税均在5...

    2年前   
    448    0

    工程总承包和项目管理经验谈

    工程总承包和项目管理经验谈  随着经济全球化进程的加快,高新技术日新月异,项目管理日趋完善,国际投资商和业主对承包商的要求和期望越来越高,希望承包商能够提供形成建筑产品全过程更为广泛的服务功能...

    7年前   
    191    0

    工程总承包建设模式分析

    工程总承包建设模式分析  大型工程建设项目采用工程总承包建设模式已是大势所趋。采用EPC还是PC建设模式,还需要业主根据项目的具体特点以及自身的能力和要求来加以确定和选择。  中石油、中石化以...

    7年前   
    240    0

    建筑工程施工总承包资质标准

    建筑工程施工总承包资质标准建筑工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。1.3 三级资质标准1.3.1 企业资产 净资产 800 万元以上。1.3.2 企业主要人员(1)建筑工程、机电...

    3年前   
    932    0

    总承包项目工程质量管理实施细则

    总承包项目工程质量管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强总承包项目工程质量管理,强化全员质量意识,使工程质量管理制度化、规范化、程序化,确保总体项目质量满足合同要求,争创优质工程,总承...

    7个月前   
    224    0

    建立和完善国际工程总承包项目信息管理

    建立和完善国际工程总承包项目信息管理  实施国际工程总承包(FEPC)项目管理过程控制,总承包商项目经理部与业主、工程师、设计、供应商、生产厂家、政府、金融、保险等各方需要不断地进行信息交流,...

    6年前   
    207    0

    文档贡献者

    郭***林

    贡献于2021-06-26

    下载需要 30 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档