钢筋工劳务分包合同


     劳务分包施工协议 Labor subcontracting construction agreement Word版/高清 总包方: (简称甲方) 分包方: (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本分包工程的特点和具体情况,经双方友好协商,达成以下施工协议。 第一部分 工程概况 一、 工程名称:XX 6#、7#楼 二、 工程地点: 第二部分 承包范围及主要工作内容 一、 承包范围: 1、钢筋制作、安装工程施工:图纸内结构钢筋制作、安装所有工作内容,含二次小型构件钢筋制安的土建工作内容。 二、主要工作内容 ⑴. 熟悉施工图纸,钢筋翻样等准备工作 ⑵. 钢筋制作安装、钢筋翻样(包括平直、切断、弯曲、对焊、钢筋材料的搬运和半成品的取放,分类堆放挂牌,以及保证钢筋间距的辅助卡具,安放塑料保护卡。清理楼层钢筋等)全部工作内容。 ⑶. 运输装卸:原材料卸料、场内全部水平及垂直运输,加工场及现场成品料的装卸、堆码整齐。 ⑷. 清理:清理每次绑扎后多余的钢筋,扎丝及工作区范围内的废渣等垃圾。 ⑸. 其它工作:配合甲方及其它工种及在砼浇筑过程中跟班检查、看筋、护筋等。 ⑹. 钢筋工程所需的平直机、切断机、弯曲机、对焊机、钢筋扳手、钢筋剪、等小型工具由乙方自理。 ⑺. 乙方负责包扎丝等耗材用品。 ⑻. 材料水平运距为200米内。 第三部分 承包方式与结算办法 一、承包方式: 1、包工不包料,包质量、工期、安全、文明施工及单项工序验收。 2、包小型机械:为完成本工程承包范围工作内容所需的所有小型机械台班费 (含人工)、扎丝等耗材费。 3、包安全文明施工:施工期间内施工现场打扫清理、及时清理钢筋头,合理计算断料,尽可能对废料清理利用,确保达到安全文明施工样板现场所有需要的一切工作。 4、包高层建筑超高降效:该部分工种人工降效费用。 二、结算办法: 1、结算单价:本工程主体结构工程(含二次浇捣构件)钢筋工程采用单价包干: 295 元/T(包括机械、扎丝),钢筋损耗应控制在断料总量的2%内,超出或节余部分将由乙方按钢材材料单价的30%进行赔偿或奖励。其主体工程量、小型构件、预制构件、变更量据实结算。 2、结算方式:采用月度结算,即根据月度完成工程量按合同单价结算。 3、本工程范围内不允许发生计时工,如因甲方原因发生计时工必须通知项目经理,经项目经理批准后,按40元/工日结算。 第四部分 工期约定 1、严格执行甲方制定的施工进度计划,因乙方不服从管理或因乙方原因造成工程不能按期完工,由分包商承担违约责任,除赔偿相应损失外还承担1000元/天的罚款。 2、施工期间,如乙方组织不力或施工人员不足,或达不到工期要求,或不服从现场代表指挥与管理,影响甲方信誉与利益,在甲方限期内未达到整改要求,甲方可单方面以书面形式终止合同,因此造成的损失由乙方承担,所完工程不予办理结算。 第五部分 质量与验收标准 1、 本工程钢筋隐藏验收一次性合格率必须达到98%,做好砼落捣时看筋工作,严禁钢筋位移。若因乙方原因造成不能一次隐蔽验收不合格或钢筋位移现象过多,甲方将按完成工程量造价的10%进行罚款,所有返工费用由乙方承担。 2、 质量等级以甲方、监理验收为准。 第六部分 安全、文明施工 一、安全生产: 1、甲、乙双方必须认真履行《安全生产法》及相关法律、法规。 2、乙方必须与项目经理部签定《安全生产协议书》作为本合同的附件严格执行。 3、甲方将指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产,乙方必须服从甲方管理人员的指挥。 4、乙方必须指派一名兼职安全员,负责安全防护管理,配合甲方安全员做好每天的班前安全教育及安全教育台帐,定期向甲方安全员报一份花名册,协议甲方安全员掌握现场人员基本情况。 5、乙方必须遵守甲方制定的各项安全规定,凡新进场人员必须接受甲方进行的安全教育培训和安全交底,施工人员在未到甲方的安全技术交底前可拒绝施工,甲方管理人员亦不得违章指挥。 6、乙方不得雇佣童工及年龄超过60岁的人员,甲方一经发现,将对乙方予以 20 元/人次的罚款,直至退场。 7、严禁非施工人员进入现场,如经甲方劝阻无效,将对乙方予以 20元/人次的罚款,直至退场。 8、乙方必须做好自我安全防范措施,凡甲方指出的安全隐患,乙方必须及时整改,确保本工程工伤频率在1‰以内,杜绝重大伤亡事故,并保证达到安全达标工地。如未达到上述安全目标,乙方将向甲方缴纳合同造价1%的违约金。 9、若因乙方不服从现场管理人员指挥或因违章操作操作的安全事故,一切责任由乙方自行承担,甲方应提供必要的救助措施及人道主义支援。 二、文明施工 1、乙方负责承担施工范围内全部文明施工工作内容,现场材料应按照施工平面布置图指定的位置整齐堆放。 2、乙方必须遵守现场文明施工规定,按甲方要求,做到室内、外清洁、统一规范。 3、乙方必须派专人保持施工现场和生活区整洁、卫生,协助甲方搞好防火、防盗、防暴、防哄抢工作。乙方使用的生活设施应保持整洁、卫生,严格按文明施工综合评定标准进行管理。 4、乙方要确保所承包施工范围内达到武汉市文明施工样板工地标准,若因乙方原因未达到武汉市文明施工样板工地,乙方将向甲方缴纳合同造价1%的违约金。 5、如属乙方文明施工工作内容或合同约定工作内容未完成,经甲方下令整改而乙方仍未整改的,甲方有权利安排其它施工队伍进行施工,并由乙方按双倍承担由此发生的一切费用。 6、乙方负责在各级部门检查前的所有施工现场文明施工。 第七部分 工程款支付 一、 工程款支付: 1、工程进度款:乙方在工程进度、质量、安全、文明施工协调配合等方面达到甲方要求,在每月25日前向甲方申报已完工程量月报,经甲方现场管理人员审核,按当月完成工程量的70%支付工程进度款。 2、工程竣工经验收合格,经甲方有关部门审核达到合同约定的质量标准与工程进度,甲、乙双方办理完承包范围内的工程结算。经公司领导核准后付至结算价的95%,余下5%作为工程保修金,待工程保修期满后14天结清保修金。 3、甲方支付乙方的人工费,乙方应首先满足作业班组和作业人员的工资,因分包商原因拖欠其工人工资而产生的纠纷,甲方不承担任何责任。 4、如因乙方原因中途退场,致使甲方将剩余工程量另作分包。结算时,甲方有权对已完工程量按合同的80%予以结帐,未完工程量不予结算。 第八部分 双方责任 一、 甲方责任: 1、负责开工前确保施工场地具备施工条件,并在开工后继续协助解决有关遗留事项。 2、负责为乙方提供住宿,满足合理要求。 3、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查,提出整改意见。接受乙方完工工程的交接验收。 4、协调甲方与其他分包单位的关系。 5、提供现场已有垂直运输及施工机械的方便。 6、及时按合同约定支付工程款。 二、乙方责任: 1、按合同约定组织人员安全生产、文明施工,与其他分包单位密切配合。 2、负责已完工程的成品保护,承担未交付之前发生损坏的修复费用。对于非乙方责任造成的损坏,乙方可出具可信依据,并及时与甲方现场管理人员联系,以便甲方及时与业主及责任方协调,乙方负责维修工作,费用由责任方承担。 3、按有关规定认真抓好安全教育与生产,办理外来人口暂信证、计划生育证明等相关劳务手续,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任与因此发生的费用。 4、维护甲方的企业形象,遵守甲方关于文明施工的现场管理规定。 第九部分 其他 1、乙方不得将分包工程再次转包,也不得将承包的工程以分包的形式肢解后以分包的名义转包给他人,甲方发现分包商有转包行为,有权终止合同,由乙方承担因此造成的经济损失。 2、发生政府部门发文认可的战争、动乱、空中飞行物坠落以及风暴、洪灾等不可抗力事件,乙方应在力所能及的条件下迅速采取措施,尽量减少损失。不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担: a)工程本身的损害由业主负责。 b)甲、乙双方人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 c)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。 3、双方各自负责自有人、财、物的保险,支付保险费用。 4、在施工中发现地下古墓、古建筑遗址等文物及其他有考古价值的物品时,乙方应保护好现场,及时通知甲方管理人员,服从甲方现场人员的指挥,按国家有关规定保护好文物。 5、本合同未尽事宜,双方协商解决。 6、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,经双方签字并加盖公章后生效,款清终止。 甲 方(签章): 乙 方(签章): 甲方代表:(签章): 乙方代表(签章): 签约时间: 年 月 日 篇二 合同编号: 劳务内部承包合同 项目名称:     工程地址:       年 月 日 发包方: 有限公司(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 为了确保“ ”项目(下称本项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目  楼的一结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:    。 2、工程地点: 。 3、工程价款约(人民币大写): (工程价款按本合同约定按实结算)。 二、劳务承包范围 乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下: 1、钢筋的上、下车及堆码工作,自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。 2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。 3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程,地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。 4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。(生活区清洁工作项目部安排专人清扫,班组每月在工程款中扣500元/月清洁费)。 三、劳务承包方式: 1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。 2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围 2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料)由甲方提供。其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱一个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认或委托人 。 2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。 2.3、主材的损耗控制:实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%,超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。 四、劳务工程工期 1、工程开、竣工时间: 1.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间:  年 月 日(不包括装饰部分但包括二次结构,一结构完成时间为 月 号)。具体以甲方提供的工期计划为准,详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用 1.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。 五、劳务工程质量 1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收,且保证一次性通过建设及监理单位验收。 2、本单项工程的特别质量要求约定优质结构、无锡市文明工地。 3、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。 4、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者,则合同单价下浮5%作为结算承包单价。 六、劳务款结算依据及结算单价 1、本工程所有钢筋劳务、钢筋安全文明施工与钢筋工作相关工作的人工费包干按图纸标注建筑面积为准(按建筑面积计算部分)。 2、±0.00以下部分(含车库、人防、地梁、承台、车库底板、筏板马登支撑焊接、(马登支撑另料闪光对焊接长)、车库外墙钢筋网片等)(不含二次地坪钢筋网片)外墙保护层,钢筋按 元/吨计算,(其中 元/吨安全费、 元/文明施工费)(大写 ) 3、地下室、车库顶板钢筋网片 元∕M2(实做面积)含所有辅材 4、±0.00以上部分(含二次结构、女儿墙及装饰柱,)钢筋(按建筑面积计算)按 元/㎡(其中 元/㎡安全费、 元/㎡文明施工费、 元建设单位质量要求配合费用)(大写:叁拾贰元叁角壹分每平方米,如建设单位强制要求现浇板使焊接铁马凳则每平方增加1元,不使用焊接马凳按原价执行。其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担)。 5、主楼屋面刚性层钢筋网片 元每平方。含所有辅材(贰元陆角壹分每平方。其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担) 6、所有竖焊电渣压力焊接头(按实际个数计算)按 元/个(大写: 壹元捌角捌分每个。其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担)。 7、所有水平钢筋丝接(含套筒)(按实际个数计算):平均按 元/个计算(其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担)。如筏板钢筋接头采用电弧焊接(单面或双面搭接焊):Φ25~Φ22焊接按3.13元/个(其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担),Φ20~Φ14焊接按2.61元/个。包括所有辅材(其单价中包含5.5%的建安税,由班组承担)。 8、上述结算单价包括钢筋劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。 9、以上费用包含因在外租房(施工现场不允许居住生活)工人来回上班等各项因素费。 七、劳务工程其它费用的确定 1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 2000 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证,否则无效。 2、计时工工资:技术工按 元/工日计算,普工按 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。 3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。 八、履约保证金和劳务款结算支付程序 1、乙方向甲方交付履约保证金计 20000 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。 2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的 50 %给乙方(不计利息);主体工程验收合格、二次结构及装饰部分网片等所有工作内容完成后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的 50 %工程履约保证金(不计利息)。 3、工程进度款的结算方式:乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕,审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。(如建设单位因进度质量等对项目扣款,项目部同样对乙方执行) 4、劳务工程结算款支付的特别约定: (1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。 (2)乙方委托 (身份证号码: )作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托夏加犬 直接到甲方收取劳务工程款,夏加犬 收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。 (3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。 (4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理 田茜 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理 田茜 签字确认;未经甲方项目经理 田茜 签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。 (5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。 (6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。 5、劳务工程尾款:本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%;工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方(不计利息)。 九、安全施工 乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及乙方工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,单次事故费用在50000元内的均由乙方自行负责和承担费用,单次超过50000元的甲方承担70%,乙方承担30%。事故责任均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。  十、甲方责任 1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。。 2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)。 3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。。 十一、乙方责任 1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。 2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。施工中如不能按甲方阶段计划完成,每延误一天罚款500元。每次验收达不到建设及甲方要求且经最长一天的整改仍达不到要求的每次罚款2000元,且由此耽误其它班组不能施工,由此造成的一切损失由乙方承担。   3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。 4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。 5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。 6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。 7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。 8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。 9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。 十二、违约与违约责任 1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担伍百元的违约金,并按延误天数累积计算。 2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按贰仟元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。 3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至伍仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。 4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。 5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。 6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。 7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应向甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给甲方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。 8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。 9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。 10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。 十三、其它约定 1、按公司要求扣除劳务税5.5%(甲方代扣)在发放劳务费时扣除。本合同采用的币种为人民币。 2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用(甲方依据与其他劳务工作单位和个人的结算付款凭证直接等额扣取乙方劳务工程款)。 3、乙方拖欠其民工班组和民工工资的,甲方有权根据实际情况,将应付乙方的工程款直接支付给乙方的民工班组和民工,相应的民工班组及民工收到甲方直接支付的工资或工程款后,视为乙方收到甲方等额的工程款。乙方拖欠民工工资的行为视为乙方负责人构成刑事犯罪的主观要件。 4、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。 5、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。 6、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。 7、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,向甲方所在地人民法院起诉。 8、本合同一式叁份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲方执贰份、乙方执壹份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:: 电话: 联系电话: 乙方担保人(签字): 合同签订时间: 合同签订地点: 仅供参考 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    钢筋工劳务分包合同

    劳务分包施工协议Labor subcontracting construction agreement Word版/高清总包方: (简称...

    2周前   
    140    0

    钢筋班组劳务分包合同

    -钢筋班组劳务分包合同发包方:                                 (下称甲方)承包方:           身份证号码:             (下称乙方)甲乙...

    9年前   
    79    0

    泥工劳务分包合同

    电梯前室装修工程劳务分包合同 发包方: **市古特新型建筑材料有限公司         (简称甲方) 分包方:                                       ...

    2年前   
    673    0

    劳务分包施工合同

    劳务分包施工合同  发包人:  承包人:  经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任,本着互惠互利的原则,订立如下协议,供双方共同执行。  一、工程名称:  二、工程地点: ...

    5年前   
    95    0

    钢筋制作绑扎工程劳务分包合同

    甲方现将(工程名称)**6#楼及地下车库工程中所有钢筋工程发包给乙方施工。为确保工程质量、施工安全、工期以及文明施工管理,明确双方责任和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法...

    1年前   
    767    0

    复件 劳务分包合同

    附件二 GF-2003-0214 建设工程施工劳务分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2...

    12年前   
    10140    0

    劳务分包合同

    1. 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订本劳务分包...

    10年前   
    14285    0

    劳务分包合同

    劳务分包合同  建筑行业内,甲施工单位承揽工程并购买材料,再请乙劳务施工单位负责承办招募工人施工,即为劳务分包。   《劳务分包合同》参考文本   甲方(发包单位):   乙方(承包单位): ...

    9年前   
    258    0

    劳务分包合同

    附件二 GF-2003-0214 建设工程施工劳务分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 2...

    3年前   
    25806    0

    通用劳务分包合同

        ____________           劳务分包合同   发包人(以下简称甲方): 分包人(以下简称乙方): 根据国家相关法律法规及建筑行业现行规定、标准以及甲方(中...

    2年前   
    347    0

    劳务分包合同

    依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就 ...

    1年前   
    461    0

    木工劳务分包合同

    木工劳务分包合同  承包人: (简称甲方)  劳务分包人: (简称乙方)  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,...

    6年前   
    186    0

    劳务分包合同

    合  同 甲方: 乙方: 根据上《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商...

    6年前   
    6309    0

    劳务分包合同

    劳务分包合同甲方(发包单位):乙方(承包单位):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程劳务作业合作事项协...

    8年前   
    208    0

    水电劳务分包合同

    水电劳务分包合同  甲方:   乙方: (劳务公司)  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法...

    9年前   
    192    0

    工程劳务分包合同

    工程劳务分包合同     工程承包人:                    劳务总包人:                                          劳务...

    2年前   
    889    0

    劳务分包合同

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就艺华名苑12#、14#楼铝合金模板劳务施工工程,甲、乙双方就劳务分包事项协...

    1年前   
    435    0

    项目部钢筋工劳务承包合同

    钢筋工程施工协议书   发包方:市建设工程有限公司学校项目部 (简称甲方) 承包方:                                              (简称乙方...

    10年前   
    14615    0

    建设工程施工劳务分包合同

    建设工程施工劳务分包合同  依据《中国人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方 )与工程承包人已经签订施工总承包...

    8年前   
    220    0

    建设工程施工劳务分包合同

    附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同(示范文本)中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工...

    6年前   
    139    0

    文档贡献者

    文***享

    贡献于2021-02-22

    下载需要 2 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档