大理石施工合同范本2篇


    大理石施工合同范本2篇   大理石施工合同范本1   甲方:   乙方:   根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,经甲乙双方平等协商,甲方同意将本工程相关事项协商一致,订立本合同以资共同遵守。   一、工程名称: 大理石安装工程   二、工程地点:   三、工程内容:大理石安装   四、承包方式:单包工,其中甲方负责大理石、水泥、沙及安装,负责水电供应,施工场地塔架材料。   六、工程单价(不含税):墙体干挂人工费 元/㎡,方柱干挂人工费/米,角钢/米   七、付款方式:甲方首先预付乙方进场费元。安装费按施工进度支付80%,余款待工程竣工验收后合格一次性付清。   八、工程期限定为合同签字之日起,乙方应在 天内按质按量完成。   九、工程按国家标准施工。   十、甲方责任   1、及时组织水电供应,及施工所需材料,不得影响施工正常运行。   2、提供生产用水、用电场地,提供乙方工作人员的生活场地。   3、负责提供施工设计图给乙方,落实专人负责督促乙方按技术规范施工。对乙方施工存在问题提出调整意见,共同把关工程质量达到规定要求。   4、负责筹措工程资金按合同要求及时兑现工程款,保证工程施工正常进行,若甲方不及时兑现进度款或不及时提供施工材料的,乙方有权暂停施工待料或等待工程款的兑现。   (二)乙方责任   1、负责有计划地组织按技术规范施工,确保工程按时、按质、按量完成。   2、按国家有关规定,对施工现场规范管理,做到文明施工,安全施工。   十一、附注:   本合同一式两份,双方各执一份,本合同未尽事宜由双方协商解决。   甲方: 乙方:   代表人: 代表人:   签订日期: 签订日期:   大理石施工合同范本2   甲方:   乙方:   根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规,经甲乙双方平等协商,甲方同意将中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程承包给乙方,就本工程相关事项协商一致,订立本合同以资共同遵守。   一、工程名称:中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程   二、工程地点:江油市西屏镇   三、工程内容:大理石安装   四、承包方式:包工包料,乙方按甲方要求负责大理石采购并组织高级技术工人安   装施工。   五、工程单价及合同总价:   1、圆柱安装“阿曼米黄大理石”,材料及安装综合单价为元/㎡(含角钢架及辅材);共㎡,小计 元。   2、墙体方柱及沙盘底边线安装“灰木纹大理石”, 材料及安装综合单价为元/㎡(含角钢架及辅材);共㎡,小计   3、洗手间面盆及门槛石安装“银白龙大理石”, 材料及安装综合单价为元/㎡(含角钢架及辅材);共㎡,小计元。   4、合同总价为   六、付款方式:甲方先期支付乙方预付款 元。安装完工按实际施工完成数量支付80%工程款,余款待工程竣工验收合格后一次性付清。   七、工程期限定为合同签字之日起计算,乙方应在25天内按质按量完成,保证在2015年7月10日前完工。   八、施工技术标准按国家规范标准施工。   九、甲方责任   1、负责提供施工用水用电,负责施工现场协调,保证施工正常进行。   2、负责提供施工设计图给乙方,落实专人负责督促乙方按技术规范施工,对乙方施工存在的问题提出整改意见。   3、负责筹措工程资金并按合同要求及时兑现工程款。   十、乙方责任   1、负责有计划有组织地按技术规范施工,确保工程按时、按质、按量完成。   2、按国家有关规定,对施工现场规范管理,做到文明施工,安全施工。   十一、违约责任   1、本合同签订后,任何一方不得单方面解除合同,如任何一方违约,应赔偿对方10000元违约金,并承担由此造成的一切责任及经济损失。   2 、如乙方所供大理石质量不合格,乙方应无条件退货运走,如乙方不按时清场,甲方有权自行处理;如乙方未按甲方规定的材料到货时间,材料规格、质量、数量送货到甲方指定工程地点,由此给甲方造成相应损失按合同总价款的50%作为赔偿金。   3、合同履行过程中,如乙方未经甲方允许擅自停工超一天,甲方有权解除合同并有权清理乙方出场,同时乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。   1   4、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工,每迟延一日按合同总价款的10%计算违约金支付给甲方;延迟超过三天的,甲方有权解除合同并在一天内清理乙方出场,乙方应按合同总价款的50%支付违约金给甲方,并只能按所完工程量的50%结算价款。   十二、争议解决   本合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,如协商不成,向工程所在地人民法院提起诉讼。   十三、合同生效   本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,签订补充协议,补充协议具有同等效力   甲方: 乙方:   代表人: 代表人:   签订日期: 签订日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    大理石镶贴施工合同

    大理石镶贴施工合同 甲 方: 乙 方:____________________________________ 乙...

    9年前   
    23059    0

    装修装饰工程技术交底——大理石、花岗石及碎拼大理石地面施工交底记录

    技术交底记录 年 月 日施管表5工程名称 分部工程装饰装修工程分项工程名称大理石、花岗石及碎拼大理石地面施工施工单位 交底内容:1、依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB5030...

    7年前   
    228    0

    安装施工合同范本

    安装施工合同范本  发包人全称: (以下简称:甲方)  承包人全称: (以下简称:乙方)  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合...

    7年前   
    229    0

    厂房施工合同范本

    厂房施工合同范本  委托方(甲方):  承接方(乙方):  工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行厂房装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合...

    8年前   
    135    0

    电力施工合同范本

    电力施工合同范本  发包人:   承包人:   依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合...

    8年前   
    155    0

    施工合同范本

    施工合同范本  建设单位: (以下简称甲方)  承建单位: (以下简称乙方)  经甲乙双方充分协商,甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包,为明确双方责任,特制定本合同,希共同遵守。  一...

    7年前   
    140    0

    保温系统施工的合同范本

    保温系统施工的合同范本  承建单位(甲方):  承包单位(乙方):  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰装修合同示范文本》的规范,结合工程具体情况,双方本着平等诚信、互惠互利的原则达成如...

    8年前   
    77    0

    建筑施工合同范本

    建筑施工合同范本  甲方: 乙方:  地址: 地址:  邮编: 邮编:  电话: 电话:  法定代表人(委托代理人):  法定代表人(委托代理人):  开户行: 开户行:  帐户: 帐户:  ...

    7年前   
    139    0

    工程施工合同范本

    工程施工合同范本第一篇:室外工程施工合同建设工程施工协议甲方:西安高科(集团)新西部实业发展公司乙方:陕西省第三建筑工程公司乙方受甲方的委托,将紫薇田园都市b区1#楼室外建设工程承包施工,按照...

    7年前   
    220    0

    建筑施工合同范本

     ××项目 施工合同 发包人: 承包人: ...

    12年前   
    2735    0

    施工合同范本

    工 程 施 工 合 同   发包方:                              (以下简称甲方) 承包方:                              (以...

    6年前   
    6378    0

    建设施工合同范本

    建设施工合同范本  甲方: (项目部(施工局)全称) 乙方:(营业执照登记名称,全称) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的 规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用...

    8年前   
    143    0

    装修施工合同范本

    装修施工合同范本  合同编号:______  发包人:承包人:   住所:住所:   委托代理人:营业执照号:   电话:法定代表人:电话:   手机机号:委托代理人:电话:   本工程设计人...

    6年前   
    55    0

    大理石、花岗岩、预制水磨石铺贴

    一、施工准备     1、材料     ⑴**石、花岗石的品种、规格、图案、颜色按设计图纸验收,并应分类存放。     ⑵水泥:32.5PC硅酸盐水泥,备适量擦缝用白水泥。     ⑶...

    2年前   
    434    0

    大理石企业文化(精选多篇)

    大理石企业文化(精选多篇)第一篇:大理石的优缺点作为天然石材,大理石有很多的款式和颜色。 因此,房主可以根据他的房屋主题,个人喜好找到相应颜色和风格的大理石。每个国家的大理石纹理也不尽相同,所...

    8年前   
    53    0

    家庭装修施工合同范本

    家庭装修施工合同范本  业主 (以下简称甲方): 施工队(以下简称乙方):   联系电话: 联系电话:  身份证号码及复印件  工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室...

    6年前   
    83    0

    2017年装修施工合同范本4篇

    装修施工合同范本4篇本文目录1. 装修施工合同范本2. 青岛家居装饰装修施工合同3. 武汉市室内装修施工合同范本4. 室内装修施工合同范本  发包人(甲方): 身份证号:  住所: 电话:  ...

    3年前   
    43    0

    房屋施工合同范本

    房屋施工合同范本  发包方(简称甲方):_______________   承包方(简称乙方):_______________   根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、...

    7年前   
    53    0

    光伏施工合同范本3篇

    光伏施工合同范本3篇   光伏施工合同范本1  发包人(甲方):  承包人(乙方):  一、基本内容  依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双...

    2周前   
    134    0

    园林景观施工合同范本

     园林景观施工合同范本 发包方: 承包方: ...

    8年前   
    18413    0

    文档贡献者

    奋***行

    贡献于2020-11-01

    下载需要 10 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档