工程施工合范
第篇：室外工程施工合
建设工程施工协议
甲方：西安高科（集团）新西部实业发展公司
乙方：陕西省第三建筑工程公司
乙方受甲方委托紫薇田园市b区1#楼室外建设工程承包施工中华民国合法中华民国建筑法结合工程具体情况双方协商达成协议：
第条：工程概况
1工程名称：紫薇田园市b区1#楼室外工程
2工程点：西安市高新区新型产业园
3工程容：紫薇田园市b区1#楼室外工程施工
4工程承包范围：
紫薇田园市b区1#楼室外道路土方沟景观绿化系统网室外明楼电源供电
第二条：工期：2014年6月30日2014年8月30日
第三条：工程质量求竣工验收：
1乙方严格国家颁发施工验收规范工程设计图纸甲方求进行施工项工程质量应达国家专业质量评定标准条件质量等级：合格
2乙方应认真国家颁发施工验收规范求进行施工接受甲方代表检查检验乙方应甲方员检查提供便利条件合格部分甲方代表求返工修改承担身原导致返工修改费甲方正确纠正甲方原引起济支出甲方承担
3工程具备隐蔽条件乙方进行检通知甲方验收验收合格乙方甲方代表限定时间修改重新验收
第四条：安全施工事处理：
乙方应遵守安全生产法关理规定严格安全标准组织施工时接受行业安全检查员法实施监督检查采取必安全防护措施消事隐患现场施工等原造成事责发生费乙方
承担
第五条：工程结算承包方式
11999年陕西省建筑工程综合概预算定额配套费定额四类工程取费含税工程造价优惠3安装2014年全国统安装工程概预算定额陕西省价目表配套费定额三类工程取费含税工程造价优惠5绿化工程苗木总价*（1+30）进行结算苗木总价包括苗木价运输费挖苗费苗木价需甲方认质认价甲方认价甲供材料优惠贷款利息予计取
2根甲方确认竣工图纸工程量签证变更文件
3乙方购材料必须甲方认质认价作计价
4乙方应实编制工程预算出现乙方报送预算实际审定价相差±5（含±5）全部审计成果费乙方承担
（1） 5结算时限：工程竣工验收合格30日乙方报送决算甲方30日甲方予审定
第六条：付款方式：
1工程预付款
2施工完毕验收合格甲方认价格实结算室外土建网安装工程结算20日付工程造价70财务决算完成30日付总造价95预留5作工程质保金保质期满20天付清5工程预留款绿化工程付工程造价80暂停支付剩余20工程款作保质金保质期满20天付清20工程预留款
3发票提供时间次甲方付款前（甲方付款前2日通知）发票金额次付款金额发票未提供金额足甲方权予支付相应款项提供发票时乙方应提供收款单位开户行账号
4付款方式转账支票
第七条 ：工程保修：
1工程预留工程款作质保金室外土建网安装工程保质期 贰 年绿化工程保质期 壹 年保质期工程竣工验收合格日起开始计算绿化工程保质期乙方负责修剪施肥药补植草浇水等工作保证苗木成活
2保修期乙方负责免费维修抗力素造成损失外质保期质量问题期满次性付清出现质量问题乙方应接甲方通知12时达现场进行免费维修乙方未述求进行维修甲方权委托第三方修理发生费甲方权质保金中扣足部分应乙方承担（工程款支付程中计利息）
3质保金退付紫薇物业验收单执行西安紫薇产开发限公司项目工程材料设备质保金理办法
第八条：争议解决方式：工程施工程中出现争议双方应协商解决协商成方西安仲裁委员会提出仲裁
第九条：
1乙方工程倒手转包施工单位否甲方权终止合造成切损失乙方承担
2合式陆份甲方肆份乙方贰份双方签字盖章生效 （正文）
发包方：承包方：
法定代表：法定代表：
合订立时间：年月日
第二篇：道路工程施工合
道路工程承包合
发包（全称）：（简称甲方） 承包（全称）：（简称乙方）
中华民国合法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原甲方意开发建设区沥青道路工程发包乙方保证工程安全文明施工质量进度明确甲乙双方权利义务甲乙双方区市政道路工程承包事项协商 致特订立施工承包合供双方遵守具体条款约定 ：
工程概况
1工程名称：区市政道路
2工程点：广西省开发区
3．建设单位：房产开发限公司
二工程承包方式范围：
1工程承包方式：包工包料（沥青道路基层面层施工）
2工程承包范围：区市政道路①片石基层（约35cm厚）②水泥稳定碎石基层（20cm厚）③沥青面层（5cm厚）④两侧路石安砌（12×30×100）施工中9m宽道路8km12m宽道路1km16m宽道路25km具体工程量乙方实际完成市政道路工程量准（包括道路标志标线）
3 区市政道路工程材料供应施工全程涉电水时设施工程决算等相关施工容
4中乙方进场施工前甲方负责提前设计求路基土石方开挖清边捡底工作处理位甲方前期工作位影响乙方正常工作
三工程计价方式
1工程量计算建设单位甲方提供施工图联系单等工程量计价方式：① 9m宽路145万元km（含税）②12m宽路205万元km（含税）③16m宽道路290万元km（含税）
2甲方设计方市场原导致工程量价款增加（：路基土石方清挖回填增加道口加宽带雨水井检查井雨汅道原材料涨幅超开工时10％等情况）增加部分工期相应延增加部分工程造价四川省2014 1
年清单计价定额中市政工程相应工程项目实计取执行综合单价浮5处理（计税）
3乙方承包价款里已包含施工理工程材料机械施工员工工资技术措施员机械进出场安全文明施工设等费
四工程工期
1工程施工工期：2014年5月31日—2014年10月31日153天
乙方必须保证工程质量前提约定意延工期完成
乙方原导致工期延期达2天甲方权第3天开始延期天处罚1000元罚款超工程造价5
2遇震瘟疫暴雨暴风洪灾泥石流骚乱暴动战争等
抗力素道路中断4时停水停电连续雨等工期相应延乙方发生增加费设备损坏部分乙方承担外余部分均甲方承担乙方类似情况发生3天延误时间容发生费甲方书面报告甲方2日予答复
五工程质量标准
市政道路工程质量验收现行沥青道路工程质量验收标准合格标准
验收乙方材料施工质量问题导致工程质量利验收乙方应条件返工处理合格止
六合价款：
：约3667000000元竣工实结算
七双方权利义务
1甲方工作
（1）全面履行合确保乙方正常施工
（2）提供乙方求关工程技术资料
（3）时协助乙方做变更处理工作乙方提交签证报告3天签复
（4）负责办施工手续需乙方协助工作乙方条件配合
（5）督促乙方做安全理文明施工
（6）免费乙方提供堆场道路设备作业等场
（7）甲方应乙方免费提供满足正常施工生产生活需设场水电乙方员工住宿乙方理施工电线电缆开关箱明灯具机具水费电费等乙方行承担
（8）积极乙方排切施工干扰社会干扰负责周边关系协调
2乙方工作
（1） 全面履行施工合严格现行标准规程规范设计求组织施工严格履行质量安全文明施工工期合求确保正常施工
（2） 负责施工机具设备员调配乙方保证进场机具设备满足施工需员调配投入计划必须合理现场理力量必须满足正常施工理求
（3） 全力配合关部门施工现场项检查监督理等
（4） 工种间必须友相处相互配合相互推诿扯皮
（5） 发生安全事应立组织抢救保护现场刻报
（6） 积极配合甲方工作做传达时签订级安全责书层层落实安全生产责制
（7） 乙方应带头遵纪守法准违章指挥准确握安全质量进度效益关系保证全员安全施工利进行
（8） 乙方必须确保种配备位严格履行职责
八材料供应
工程甲乙双方约定市政道路施工材料乙方设计关质量验收标准求行采购种材料质量验收合格方
九质量验收
甲方接乙方竣工验收申请3日会乙方进行质量验收
十工程担保
乙方乙方进场周甲方交纳70万元民币汇入双方帐户作乙方工程质量安全文明施工保证金中50万元保证金乙方正式施工30日返乙方外20万元保证金乙方开始铺设沥青路面时返乙方
时甲方承诺：甲方时乙方支付应支工程款返保证金甲方愿开发建设商品房施工期销售价格五折优先乙方作应付工程价款资金利息抵扣处理（中利息银行期贷款利息2倍执行）时乙方权终止继续履行合已完工程价款结清退场
十工程款支付
甲方分四次付清方式乙方拔付工程价款：第批工程款乙方全面完成片石基层铺设时支付工程进度款万元第二批工程款乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设时支付工程进度款450万元第三批工程款乙 方全面完成沥青道路面层铺设时支付工程进度款450万元工程竣工验收合格甲方周乙方办理完工程结算足额支付乙方余工程价款 十二违约金：
双方特约定违约情况发生时违约方需述规定守约方承担违约责外需额外守约方负担1万元次违约金
十三合生效
1合2014年5月31日公司订立
2合履行程中发生纠纷双方应积极动协商解决申请关部门调解调解成工程民法院起诉
3合式贰份甲方乙方执壹份
4合甲乙双方责签字盖章时效竣工结算工程价款支付完毕终止
发包：（公章）承包：（公章）
住：住：
法定代表（签字）：法定代表（签字）：
电话：电话：
第三篇：输变电工程施工合
施工 合
甲方：
乙方：xxx电力公司
渠子农业综合开发水利项目输电工程利实施确保双方合法权益协商签定合：
工程建设点：xx县xx乡
二工程建设期限： 年月 日——年 月 日
三工程结算办法：工程施工费总计费民币（写）：整施工结束次结清
四双方权益责：
1乙方负责线路勘测设计施工部分甲方负责村协调线路通道等问题
2乙方施工程中必须注意施工安全严格执行施工标准时班保证施工进度
3乙方施工程中必须安全施工施工中发生切安全果（轻伤重伤死亡等）均乙方负担甲方概负责
4该工程质量保证期年年工程出现问题乙方负责维修承担产生费
5甲方负责工程报帐
6合未事宜须双方协商做出补充容
补充容合等法律效力
五合式三份甲乙双方份
甲方：
代表签字：
乙方：电力公司
代表签字：
年月日
证明
县国税局：
兹永寿县电力局永太供电办渠子项目区架设输电线路施工费民币玖千元整（900000元）前局办理税票开事务请接洽
永寿县农业综合开发办公室
2014713
证明
县税局：
兹永寿县电力局永太供电办渠子项目区架设输电线路施工费民币玖千元整（900000元）前局办理税票开事务请接洽
永寿县农业综合开发办公室
2014713
第四篇：分项工程施工合
分项工程施工合
发包：
承包：
中华民国保法中华民国建筑法相关法律行政遵循等愿公诚实信原甲乙双方工程关部分分项工程事项协商致订立合
工程概况： 工程名称：工程点：
二工程承包范围
承包范围：图纸设计二次设计玻璃幕墙石材幕墙
工期：年月日
三质量标准 工程质量标准：建设工程质量验收规范合格标准
四工程承包项目价款结算方式
结算价格实际施工展开面积计算幕墙元米幕墙石材元米耗材乙方负责购买：钻头切割片包括工住宿房费清洁卸车费
付款方式：施工中途支生活费工程完成 1
付剩余合竣工验收年付清
五承包方式：包工需种施工工具耗材
六乙方甲方承诺约定进行施工竣工质量保修期承担质量保修责施工程中甲方资金暂时位乙方必须保证计划正常施工
七甲方乙方承诺合约定期限方式支付工程价款
八工程质量验收
1工程质量应达合约定质量标准质量标准评定国家行业质量评定标准乙方原工程质量达约定质量标准乙方承担违约责（施工分项分部项目必须质量验收标准规范设计求操作工艺组织施工接受关部门检查）
2乙方认真标准规范求甲方负责发出指令施工时接受检查检验检查检验提供便利条件
3工程质量达约定标准部分甲方发现应求乙方重新施工乙方应甲方求重新施工直符合约定标准乙方原达约定标准乙方承担重新施工费工期予延产生切费乙方承担
4甲方检查检验应影响施工正常进行影响施
工正常进行检查检验格格影响正常施工费乙方承担外影响正常施工费甲方承担相应工期延
5甲方指令失误非乙方原发生费甲方承担
6乙方全责配合甲方交工期间返工切费乙方承担
十安全施工
1乙方应遵守国家行业甲方工程建设安全生产关规定严格安全标准组织施工时接受安全检查员实施安全检查采取必安全防护措施消事隐患乙方安全措施力违章操作造成伤残事责发生费乙方承担（甲方概负责切安全事乙方负全责）
2甲方求乙方违反安全理规定进行施工
3乙方事危险作业职工办理意外伤害保险施工现场员生命财产生命安全施工机械办理保险支付保险费
4遵守项目部项安全制度规定搞班前班安全活动认真填写班组安全活动记录记录天班数空制吊篮吊篮空制费乙方行付责月支付工费时扣取
十质量工期延误处罚
质量达协议规定等级承包项目总价处罚非甲方原承包延误工期天罚款元
十二协议关事项补充条款
1场材料必须甲方监理验收合格方投入果乙方材料质量合格原造成工序停工乙方负责承担停工费
2施工乙方必须条件返工重做返工材料工费乙方已承担果乙方甲方求施工甲方权时终止合损失乙方已承担
3指定位置码放整齐达文明施工求果达求次处罚少元
方进行道工序施工果没进行验收甲方视工序合格权求返工重做损失费乙方负
反甲方权清理出场损失费乙方负
相关济损失乙方发生工程费甲方予结算
十四工劳动纪律
1遵守国家项法律法规项目部制定项规章制度
2时作息服领导事外出必须项目部负责批准方离
3施工作业前须项目部报告施工作业情况项目部检查符合求方进行道工序施工
4盗窃行原价10倍罚款处理
5现场酗酒次罚款500元酒闹事者加倍罚款
6骂架次罚款200元架次罚款10002014元造成严重果者交司法部门处理挑拨离间煽动闹事者次罚款5000元造成严重果者加倍处理
7施工现场讲究卫生责便罚款100200元
8赌博次罚款5001000元
9严格执行公司项制度违者章处罚
10严禁穿高鞋拖鞋非防滑鞋进入施工现场
11非机械工电工动机械电设备果电须专职电工处理违者果负
12施工现场严格禁攀登脚手架坐提升机工作中坚守岗位串岗
13施工现场乙方违反操作规程发生事甲方配合乙方处理需切费乙方承担
14正确三宝次戴安全帽进入施工罚款100元班组长罚款200元
15正确种材料节约材料浪费材料罚款1000元5000元
十五未定相关事宜甲方协商定
协议式两份双方执份协议双方签字日起生效
甲方（盖章）：负责：（签字）
乙方（盖章）：负责：（签字）
订立日期：年月日
第五篇：锈钢工程施工合
锈钢工程施工合
甲方：江苏新时代电器限公司
乙方：
甲乙双方等协商新时代电器23楼营业区电梯周围锈钢扶手工程承包乙方施工相关事宜达成识签订合条款：
包工方式
乙方包工包料
二材料求
1合全部料均优质锈钢料必须甲方确认材料规格料保证径壁厚度符合材求
2楼楼梯防护栏料乙方提供：型号304 壁足08㎜ 立柱径ф51㎜ 扶手径ф63㎜横撑径ф32㎜立撑径ф22㎜
三质量求
1必须甲方求施工保证式样规格尺寸致
2锈钢焊接口全口径满焊漏焊焊口必须整焊口表面作磨处理毛刺较高光洁度
3锈钢表面划痕凹凸
4脚安装必须牢固
5墙面面接触处必须加扣压盖
6楼梯转角处转弯然匀称弧形角度统
四工期求
全部工期天双方签订合日起日历天数计算乙方签订合日起天准备制作材料听甲方通知入场安装必须确保天安装完工
五工程价款
包工包料380元m费材辅料工时费等全部费成品费外甲方乙方支付费
工程总价款完工现场量尺实结算
六付款方式
12
3工程总价款5留取质量保证金质保期三月质保期满甲方款次性付乙方
七相关约定
1乙方应加强甲方现场施工作业全体员工进行安全培训教育加强施工现场安全理杜绝违规作业确保施工员身安全果出现身安全事责赔偿全部乙方行负责甲方承担责费
2乙方应强化现场作业进行严格防火理电源线路插坐插头等技术规范配置楼吸烟电饭锅电炉子电褥子等设施果乙方原造成火灾等事乙方承担全部责赔偿济损失
3乙方加强员工进行珍惜劳动成果成品保护教育理施工程中工程队工种成品半成品工程注意保护未甲方意意拆破坏已完工工程乙方施工员果施工程中成品半成品工程造成损坏乙方应赔偿济损失
4乙方应注意施工现场卫生理时清施工垃圾生活垃圾果时清理甲方安排员清理工费乙方工程款中扣乙方员必须遵守甲方现场理制度楼便溺泼水未相关员意动甲方第三方材料物品挪防火设施明设施安全防护设施室外楼外抛弃杂物违者甲方事进行济处罚罚款乙方工程款中扣
5合未事宜行商定签订补充协议补充协议合具等法律效力
6履行程中发生争议双方协商解决时林县民法院提起诉讼
合式两份双方执份双方签字生效
甲方：乙 方：
年月日年月日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
第篇：室外工程施工合
建设工程施工协议
甲方：西安高科（集团）新西部实业发展公司
乙方：陕西省第三建筑工程公司
乙方受甲方委托紫薇田园市b区1#楼室外建设工程承包施工中华民国合法中华民国建筑法结合工程具体情况双方协商达成协议：
第条：工程概况
1工程名称：紫薇田园市b区1#楼室外工程
2工程点：西安市高新区新型产业园
3工程容：紫薇田园市b区1#楼室外工程施工
4工程承包范围：
紫薇田园市b区1#楼室外道路土方沟景观绿化系统网室外明楼电源供电
第二条：工期：2014年6月30日2014年8月30日
第三条：工程质量求竣工验收：
1乙方严格国家颁发施工验收规范工程设计图纸甲方求进行施工项工程质量应达国家专业质量评定标准条件质量等级：合格
2乙方应认真国家颁发施工验收规范求进行施工接受甲方代表检查检验乙方应甲方员检查提供便利条件合格部分甲方代表求返工修改承担身原导致返工修改费甲方正确纠正甲方原引起济支出甲方承担
3工程具备隐蔽条件乙方进行检通知甲方验收验收合格乙方甲方代表限定时间修改重新验收
第四条：安全施工事处理：
乙方应遵守安全生产法关理规定严格安全标准组织施工时接受行业安全检查员法实施监督检查采取必安全防护措施消事隐患现场施工等原造成事责发生费乙方
承担
第五条：工程结算承包方式
11999年陕西省建筑工程综合概预算定额配套费定额四类工程取费含税工程造价优惠3安装2014年全国统安装工程概预算定额陕西省价目表配套费定额三类工程取费含税工程造价优惠5绿化工程苗木总价*（1+30）进行结算苗木总价包括苗木价运输费挖苗费苗木价需甲方认质认价甲方认价甲供材料优惠贷款利息予计取
2根甲方确认竣工图纸工程量签证变更文件
3乙方购材料必须甲方认质认价作计价
4乙方应实编制工程预算出现乙方报送预算实际审定价相差±5（含±5）全部审计成果费乙方承担
（1） 5结算时限：工程竣工验收合格30日乙方报送决算甲方30日甲方予审定
第六条：付款方式：
1工程预付款
2施工完毕验收合格甲方认价格实结算室外土建网安装工程结算20日付工程造价70财务决算完成30日付总造价95预留5作工程质保金保质期满20天付清5工程预留款绿化工程付工程造价80暂停支付剩余20工程款作保质金保质期满20天付清20工程预留款
3发票提供时间次甲方付款前（甲方付款前2日通知）发票金额次付款金额发票未提供金额足甲方权予支付相应款项提供发票时乙方应提供收款单位开户行账号
4付款方式转账支票
第七条 ：工程保修：
1工程预留工程款作质保金室外土建网安装工程保质期 贰 年绿化工程保质期 壹 年保质期工程竣工验收合格日起开始计算绿化工程保质期乙方负责修剪施肥药补植草浇水等工作保证苗木成活
2保修期乙方负责免费维修抗力素造成损失外质保期质量问题期满次性付清出现质量问题乙方应接甲方通知12时达现场进行免费维修乙方未述求进行维修甲方权委托第三方修理发生费甲方权质保金中扣足部分应乙方承担（工程款支付程中计利息）
3质保金退付紫薇物业验收单执行西安紫薇产开发限公司项目工程材料设备质保金理办法
第八条：争议解决方式：工程施工程中出现争议双方应协商解决协商成方西安仲裁委员会提出仲裁
第九条：
1乙方工程倒手转包施工单位否甲方权终止合造成切损失乙方承担
2合式陆份甲方肆份乙方贰份双方签字盖章生效 （正文）
发包方：承包方：
法定代表：法定代表：
合订立时间：年月日
第二篇：道路工程施工合
道路工程承包合
发包（全称）：（简称甲方） 承包（全称）：（简称乙方）
中华民国合法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原甲方意开发建设区沥青道路工程发包乙方保证工程安全文明施工质量进度明确甲乙双方权利义务甲乙双方区市政道路工程承包事项协商 致特订立施工承包合供双方遵守具体条款约定 ：
工程概况
1工程名称：区市政道路
2工程点：广西省开发区
3．建设单位：房产开发限公司
二工程承包方式范围：
1工程承包方式：包工包料（沥青道路基层面层施工）
2工程承包范围：区市政道路①片石基层（约35cm厚）②水泥稳定碎石基层（20cm厚）③沥青面层（5cm厚）④两侧路石安砌（12×30×100）施工中9m宽道路8km12m宽道路1km16m宽道路25km具体工程量乙方实际完成市政道路工程量准（包括道路标志标线）
3 区市政道路工程材料供应施工全程涉电水时设施工程决算等相关施工容
4中乙方进场施工前甲方负责提前设计求路基土石方开挖清边捡底工作处理位甲方前期工作位影响乙方正常工作
三工程计价方式
1工程量计算建设单位甲方提供施工图联系单等工程量计价方式：① 9m宽路145万元km（含税）②12m宽路205万元km（含税）③16m宽道路290万元km（含税）
2甲方设计方市场原导致工程量价款增加（：路基土石方清挖回填增加道口加宽带雨水井检查井雨汅道原材料涨幅超开工时10％等情况）增加部分工期相应延增加部分工程造价四川省2014 1
年清单计价定额中市政工程相应工程项目实计取执行综合单价浮5处理（计税）
3乙方承包价款里已包含施工理工程材料机械施工员工工资技术措施员机械进出场安全文明施工设等费
四工程工期
1工程施工工期：2014年5月31日—2014年10月31日153天
乙方必须保证工程质量前提约定意延工期完成
乙方原导致工期延期达2天甲方权第3天开始延期天处罚1000元罚款超工程造价5
2遇震瘟疫暴雨暴风洪灾泥石流骚乱暴动战争等
抗力素道路中断4时停水停电连续雨等工期相应延乙方发生增加费设备损坏部分乙方承担外余部分均甲方承担乙方类似情况发生3天延误时间容发生费甲方书面报告甲方2日予答复
五工程质量标准
市政道路工程质量验收现行沥青道路工程质量验收标准合格标准
验收乙方材料施工质量问题导致工程质量利验收乙方应条件返工处理合格止
六合价款：
：约3667000000元竣工实结算
七双方权利义务
1甲方工作
（1）全面履行合确保乙方正常施工
（2）提供乙方求关工程技术资料
（3）时协助乙方做变更处理工作乙方提交签证报告3天签复
（4）负责办施工手续需乙方协助工作乙方条件配合
（5）督促乙方做安全理文明施工
（6）免费乙方提供堆场道路设备作业等场
（7）甲方应乙方免费提供满足正常施工生产生活需设场水电乙方员工住宿乙方理施工电线电缆开关箱明灯具机具水费电费等乙方行承担
（8）积极乙方排切施工干扰社会干扰负责周边关系协调
2乙方工作
（1） 全面履行施工合严格现行标准规程规范设计求组织施工严格履行质量安全文明施工工期合求确保正常施工
（2） 负责施工机具设备员调配乙方保证进场机具设备满足施工需员调配投入计划必须合理现场理力量必须满足正常施工理求
（3） 全力配合关部门施工现场项检查监督理等
（4） 工种间必须友相处相互配合相互推诿扯皮
（5） 发生安全事应立组织抢救保护现场刻报
（6） 积极配合甲方工作做传达时签订级安全责书层层落实安全生产责制
（7） 乙方应带头遵纪守法准违章指挥准确握安全质量进度效益关系保证全员安全施工利进行
（8） 乙方必须确保种配备位严格履行职责
八材料供应
工程甲乙双方约定市政道路施工材料乙方设计关质量验收标准求行采购种材料质量验收合格方
九质量验收
甲方接乙方竣工验收申请3日会乙方进行质量验收
十工程担保
乙方乙方进场周甲方交纳70万元民币汇入双方帐户作乙方工程质量安全文明施工保证金中50万元保证金乙方正式施工30日返乙方外20万元保证金乙方开始铺设沥青路面时返乙方
时甲方承诺：甲方时乙方支付应支工程款返保证金甲方愿开发建设商品房施工期销售价格五折优先乙方作应付工程价款资金利息抵扣处理（中利息银行期贷款利息2倍执行）时乙方权终止继续履行合已完工程价款结清退场
十工程款支付
甲方分四次付清方式乙方拔付工程价款：第批工程款乙方全面完成片石基层铺设时支付工程进度款万元第二批工程款乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设时支付工程进度款450万元第三批工程款乙 方全面完成沥青道路面层铺设时支付工程进度款450万元工程竣工验收合格甲方周乙方办理完工程结算足额支付乙方余工程价款 十二违约金：
双方特约定违约情况发生时违约方需述规定守约方承担违约责外需额外守约方负担1万元次违约金
十三合生效
1合2014年5月31日公司订立
2合履行程中发生纠纷双方应积极动协商解决申请关部门调解调解成工程民法院起诉
3合式贰份甲方乙方执壹份
4合甲乙双方责签字盖章时效竣工结算工程价款支付完毕终止
发包：（公章）承包：（公章）
住：住：
法定代表（签字）：法定代表（签字）：
电话：电话：
第三篇：输变电工程施工合
施工 合
甲方：
乙方：xxx电力公司
渠子农业综合开发水利项目输电工程利实施确保双方合法权益协商签定合：
工程建设点：xx县xx乡
二工程建设期限： 年月 日——年 月 日
三工程结算办法：工程施工费总计费民币（写）：整施工结束次结清
四双方权益责：
1乙方负责线路勘测设计施工部分甲方负责村协调线路通道等问题
2乙方施工程中必须注意施工安全严格执行施工标准时班保证施工进度
3乙方施工程中必须安全施工施工中发生切安全果（轻伤重伤死亡等）均乙方负担甲方概负责
4该工程质量保证期年年工程出现问题乙方负责维修承担产生费
5甲方负责工程报帐
6合未事宜须双方协商做出补充容
补充容合等法律效力
五合式三份甲乙双方份
甲方：
代表签字：
乙方：电力公司
代表签字：
年月日
证明
县国税局：
兹永寿县电力局永太供电办渠子项目区架设输电线路施工费民币玖千元整（900000元）前局办理税票开事务请接洽
永寿县农业综合开发办公室
2014713
证明
县税局：
兹永寿县电力局永太供电办渠子项目区架设输电线路施工费民币玖千元整（900000元）前局办理税票开事务请接洽
永寿县农业综合开发办公室
2014713
第四篇：分项工程施工合
分项工程施工合
发包：
承包：
中华民国保法中华民国建筑法相关法律行政遵循等愿公诚实信原甲乙双方工程关部分分项工程事项协商致订立合
工程概况： 工程名称：工程点：
二工程承包范围
承包范围：图纸设计二次设计玻璃幕墙石材幕墙
工期：年月日
三质量标准 工程质量标准：建设工程质量验收规范合格标准
四工程承包项目价款结算方式
结算价格实际施工展开面积计算幕墙元米幕墙石材元米耗材乙方负责购买：钻头切割片包括工住宿房费清洁卸车费
付款方式：施工中途支生活费工程完成 1
付剩余合竣工验收年付清
五承包方式：包工需种施工工具耗材
六乙方甲方承诺约定进行施工竣工质量保修期承担质量保修责施工程中甲方资金暂时位乙方必须保证计划正常施工
七甲方乙方承诺合约定期限方式支付工程价款
八工程质量验收
1工程质量应达合约定质量标准质量标准评定国家行业质量评定标准乙方原工程质量达约定质量标准乙方承担违约责（施工分项分部项目必须质量验收标准规范设计求操作工艺组织施工接受关部门检查）
2乙方认真标准规范求甲方负责发出指令施工时接受检查检验检查检验提供便利条件
3工程质量达约定标准部分甲方发现应求乙方重新施工乙方应甲方求重新施工直符合约定标准乙方原达约定标准乙方承担重新施工费工期予延产生切费乙方承担
4甲方检查检验应影响施工正常进行影响施
工正常进行检查检验格格影响正常施工费乙方承担外影响正常施工费甲方承担相应工期延
5甲方指令失误非乙方原发生费甲方承担
6乙方全责配合甲方交工期间返工切费乙方承担
十安全施工
1乙方应遵守国家行业甲方工程建设安全生产关规定严格安全标准组织施工时接受安全检查员实施安全检查采取必安全防护措施消事隐患乙方安全措施力违章操作造成伤残事责发生费乙方承担（甲方概负责切安全事乙方负全责）
2甲方求乙方违反安全理规定进行施工
3乙方事危险作业职工办理意外伤害保险施工现场员生命财产生命安全施工机械办理保险支付保险费
4遵守项目部项安全制度规定搞班前班安全活动认真填写班组安全活动记录记录天班数空制吊篮吊篮空制费乙方行付责月支付工费时扣取
十质量工期延误处罚
质量达协议规定等级承包项目总价处罚非甲方原承包延误工期天罚款元
十二协议关事项补充条款
1场材料必须甲方监理验收合格方投入果乙方材料质量合格原造成工序停工乙方负责承担停工费
2施工乙方必须条件返工重做返工材料工费乙方已承担果乙方甲方求施工甲方权时终止合损失乙方已承担
3指定位置码放整齐达文明施工求果达求次处罚少元
方进行道工序施工果没进行验收甲方视工序合格权求返工重做损失费乙方负
反甲方权清理出场损失费乙方负
相关济损失乙方发生工程费甲方予结算
十四工劳动纪律
1遵守国家项法律法规项目部制定项规章制度
2时作息服领导事外出必须项目部负责批准方离
3施工作业前须项目部报告施工作业情况项目部检查符合求方进行道工序施工
4盗窃行原价10倍罚款处理
5现场酗酒次罚款500元酒闹事者加倍罚款
6骂架次罚款200元架次罚款10002014元造成严重果者交司法部门处理挑拨离间煽动闹事者次罚款5000元造成严重果者加倍处理
7施工现场讲究卫生责便罚款100200元
8赌博次罚款5001000元
9严格执行公司项制度违者章处罚
10严禁穿高鞋拖鞋非防滑鞋进入施工现场
11非机械工电工动机械电设备果电须专职电工处理违者果负
12施工现场严格禁攀登脚手架坐提升机工作中坚守岗位串岗
13施工现场乙方违反操作规程发生事甲方配合乙方处理需切费乙方承担
14正确三宝次戴安全帽进入施工罚款100元班组长罚款200元
15正确种材料节约材料浪费材料罚款1000元5000元
十五未定相关事宜甲方协商定
协议式两份双方执份协议双方签字日起生效
甲方（盖章）：负责：（签字）
乙方（盖章）：负责：（签字）
订立日期：年月日
第五篇：锈钢工程施工合
锈钢工程施工合
甲方：江苏新时代电器限公司
乙方：
甲乙双方等协商新时代电器23楼营业区电梯周围锈钢扶手工程承包乙方施工相关事宜达成识签订合条款：
包工方式
乙方包工包料
二材料求
1合全部料均优质锈钢料必须甲方确认材料规格料保证径壁厚度符合材求
2楼楼梯防护栏料乙方提供：型号304 壁足08㎜ 立柱径ф51㎜ 扶手径ф63㎜横撑径ф32㎜立撑径ф22㎜
三质量求
1必须甲方求施工保证式样规格尺寸致
2锈钢焊接口全口径满焊漏焊焊口必须整焊口表面作磨处理毛刺较高光洁度
3锈钢表面划痕凹凸
4脚安装必须牢固
5墙面面接触处必须加扣压盖
6楼梯转角处转弯然匀称弧形角度统
四工期求
全部工期天双方签订合日起日历天数计算乙方签订合日起天准备制作材料听甲方通知入场安装必须确保天安装完工
五工程价款
包工包料380元m费材辅料工时费等全部费成品费外甲方乙方支付费
工程总价款完工现场量尺实结算
六付款方式
12
3工程总价款5留取质量保证金质保期三月质保期满甲方款次性付乙方
七相关约定
1乙方应加强甲方现场施工作业全体员工进行安全培训教育加强施工现场安全理杜绝违规作业确保施工员身安全果出现身安全事责赔偿全部乙方行负责甲方承担责费
2乙方应强化现场作业进行严格防火理电源线路插坐插头等技术规范配置楼吸烟电饭锅电炉子电褥子等设施果乙方原造成火灾等事乙方承担全部责赔偿济损失
3乙方加强员工进行珍惜劳动成果成品保护教育理施工程中工程队工种成品半成品工程注意保护未甲方意意拆破坏已完工工程乙方施工员果施工程中成品半成品工程造成损坏乙方应赔偿济损失
4乙方应注意施工现场卫生理时清施工垃圾生活垃圾果时清理甲方安排员清理工费乙方工程款中扣乙方员必须遵守甲方现场理制度楼便溺泼水未相关员意动甲方第三方材料物品挪防火设施明设施安全防护设施室外楼外抛弃杂物违者甲方事进行济处罚罚款乙方工程款中扣
5合未事宜行商定签订补充协议补充协议合具等法律效力
6履行程中发生争议双方协商解决时林县民法院提起诉讼
合式两份双方执份双方签字生效
甲方：乙 方：
年月日年月日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
