建设工程施工劳务分包合同


     建设工程施工劳务分包合同 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局 建设工程施工劳务分包合同 工程承包人: **建筑安装有限责任公司 劳务分包人: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将石化公司周界门禁安防项目(炼油二期)项目工程劳务全部承包给劳务分包人,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称:**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分) 工程地点: ** 分包范围: 劳务分包 提供分包劳务内容: 见建设工程施工合同**石化公司周界门禁安防项目(炼油、乙烯等区域二期部分)(2018-JD-GC-023)中4.2工程承包范围。 2、分包工作期限 开始工作日期: 2018年5月8日 ;结束工作日期: 2018年6月30日 ;总日历工作天数为: / 天。 3、质量标准 工程质量:乙方所承担的工程质量必须严格按照国家建设工程施工规范和质量验收规范的相关规定施工,本工作必须达到质量评定 合格 等级,如因质量问题造成的损失费用全部由乙方承担。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本工程建设工程施工合同; (3)工程承包人解释在前,劳务承包人解释在后; 5、总(分)包合同 5.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本和复印件。 5.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 6、图纸 6.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 3天前,向劳务分包人提供图纸 1 套,及与本合同工作有关的标准图 1 套。 7、项目经理 7.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 *** ,职务: 项目经理 。 7.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工队长为 ,职务: 。 8、工程承包人义务 8.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 8.2除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。 (1)在 2018年 5 月 8 日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为: 现场有足够的材料堆放场地, 具备机械周转使用的场地。 (2)在 2018 年 5 月 10 日前完成办理下列工作手续:包括各种证件、保险(证件和保险费用劳务分包人自理)、但涉及劳务分包人自身的手续除外: 9、劳务分包人义务 9.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。 9.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 9.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 9.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 9.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具、按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 9.6 按时配合提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 9.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款; 9.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 9.9 劳务分包人必须服从工程承包人授权的管理人员及工程师的指令。 9.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 9.11劳务分包人施工现场必须做好自检及工序交接验收纪录,严格按照技术交底内容施工。 9.12严格遵守公司、工程项目部的各项规章制度。 10、安全施工与检查 10.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按JGJ59-2011安全检查标准及当地安全相关文件进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。 10.2劳务分包人及下属劳务人员必须遵守工程承包人的安全生产管理规定及相关制度;如有发现违反规定者,工程承包人有权单方面决定对其进行处分并处以罚款,所罚款项于工程劳务费用中扣除。 11、安全防护 11.1 劳务分包人在特殊作业环境(包括高空作业、临边洞口等)现场及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施。 11.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应,但费用劳务分包人自理(劳务分包人自供的除外)。 11.3劳务分包人属于自己专业承包范围内的安全防护由劳务分包人完成。 12、事故处理 12.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按照有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 12.2 劳务分包人和工程承包人对其事故责任有争议时,应按相关规定处理。 13、保险 13.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人负责对所有进入施工现场内的人员办理保险,且劳务分包人支付保险费用。 13.2 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。 14、材料、设备供应 14.1 劳务分包人应在接到图纸后 3 天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。 14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏、劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 14.3根据工程特点,本工程砌体用砖,厂家不能堆码整齐的,劳务承包人必须根据文明施工要求及时堆放整齐. 15、劳务报酬 15.1 本工程的劳务报酬采用下列计算: (1)工程承包人按照工程项目总造价的 94% 折扣率结算。(详见**建筑安装有限责任公司**分公司内部管理制度及结算标准 LQJA-JY-2018-01)。 (2)工程款支付的前提是建设单位必须将工程款支付到位。 16、工程量的确认 16.1 以建设单位审核签字确认的工程量为准。 17、劳务报酬的中间支付 17.1按照建设单位支付的相应进度款项支付。 18、施工验收 18.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人每分项工程施工完毕,必须经过自检后,再向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后3天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 18.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。 19、争议 19.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 1.2 种方式解决争议: (1)双方达成仲裁协议,向 当地 仲裁委员会申请仲裁; (2)向有管辖权的人民法院起诉。 19.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工成果: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受; (3)仲裁机构要求停止合同工作; (4)法院要求停止合同工作。 20、禁止转包或再分包 20.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。 21、不可抗力 21.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 21.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。 22、合同解除 22.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。 22.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,并赔偿因此而造成的损失。 22.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。 22.4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 23、合同终止 23.1 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。 24、合同份数 24.1 本合同共两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份。 25、合同生效 合同订立时间: 年 月 日 合同订立地点: ** 工程承包人: (公章) 劳务承包人:(公章) 委托代理人签字: 委托代理人签字: 联系电话: 联系电话: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 3 香币 [ 分享文档获得香币 ] 0 人已下载

    下载文档

    文档贡献者

    一生有你17

    贡献于2019-03-11

    下载需要 3 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档