建设工程设计合（２）
建设工程设计合（ＧＦ－９６－０２０４）
项目名称：
项目建设点：
合编号：
（承接方编填）
委托方：
承接方：
签订日期：
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担 工程设计双方协商致签订合
第条 合列文件签订：
１．１ 中华民国济合法建设工程勘察设计合条例
１．２ 国家方关工程察设计理法规规章
１．３ 建设工程批准文件
第二条 合设计项目名称阶段规模投资设计容标准：
序号
项目名称
阶段
规模投资
设计容标准
工程特征附注说明：
第三条 甲方乙方提交关资料文件：
序号
资料文件名称
份数
容求
提交时间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
第四条 乙方甲方交付设计文件：
序号
资料文件名称
份数
容求
提交时间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
第五条 甲方应支付合项目设计费 元（取费计算标准详见表）设计费支付方法：
５．１ 合生效 天甲方支付设计费总额２０％计 元作定金（合履行定金抵作设计费）
５．２ 乙方提交 设计文件 天甲方支付设计费总额 ％计 元
５．３ 乙方提交全部设计文件 天甲方付清余设计费计 元
第六条 双方责
６．１ 甲方责：
６．１．１ 甲方合第三条规定容规定时间乙方提交资料文件完整性正确性时限负责
甲方提交述资料文件超规定期限１５天乙方合第四条规定交付设计文件时间延规定期限超１５天时乙方权重新确定提交设计文件时间
６．１．２ 甲方变更委托设计项目规模条件提交资料错误提资料作较修改致造成乙方设计需返工时双方需行协商签订补充合（订合）重新明确关条款外甲方应乙方耗工作量乙方支付返工费
６．１．３ 合履行期间甲方求终止解合乙方未开始设计工作退甲方已付定金已开始设计工作甲方应根乙方已进行实际工作量足半时该阶段设计费半支付超半时该阶段设计费全部支付
６．１．４ 甲方应合第五条规定金额时间乙方支付设计费逾期支付天应承担应支付金额千分二逾期违约金逾期超３０天时乙方权暂停履行阶段工作书面通知甲方甲方级设计文件审批合项目停缓建甲方均应支付应付设计费
６．１．５ 甲方求乙方合规定时间提前提交设计文件时甲方应支付赶工费
６．１．６ 甲方应乙方派驻现场工作员提供工作生活交通等方便条件
６．１．７ 甲方应保护乙方设计版权未乙方意甲方乙方交付设计文件复制第三方转合外项目发生情况乙方权索赔
６．２ 乙方责：
６．２．１ 乙方合第四条规定容时间份数甲方交付设计文件
６．２．２ 乙方设计文件出现遗漏错误负责修改补充乙方设计错误造成工程质量事损失乙方负责采取补救措施外应免收受损失部分设计费根损失程度甲方偿付赔偿金赔偿金免收设计费金额相等
６．２．３ 乙方身原延误合第四条规定设计文件交付时间延误天应减收该项目应收设计费千分二
６．２．４ 合生效乙方求终止解合乙方应双倍返定金
６．２．５ 乙方交付设计文件参加关级审查根审查结负责超出原定计划务书范围必调整补充乙方合规定时限交付设计文件年项目开始施工负责甲方施工单位进行设计交底现场施工服务处理关设计问题参加竣工验收年项目尚未开始施工乙方负责述工作需工作量甲方适收取 元咨询服务费
６．２．６ 乙方第三方扩散转甲方提交
产品图纸等技术济资料发生情况甲方权索赔
第七条
７．１ 甲方求乙方派专长期驻施工现场进行配合解决关问题时双方应行签订技术咨询服务合
７．２ 乙方合项目采国家方标准图甲方费关出版部门购买合第四条规定乙方交付设计文件份数超工程设计收费标准规定份数乙方收工费
７．３ 工程项目中建筑材料设备加工定货甲方需乙方设计员配合时需费甲方承担
７．４ 甲方委托乙方配合引进项目设计务询价外谈判国外技术考察直建成投产阶段应吸收承担关设计务乙方参加出国费制装费外费甲方支付
７．５ 甲方委托乙方承担合容外工作服务行支付费
７．６ 抗力素致合法履行时双方应时协商解决
７．７ 建设工程设计合履行程中发生纠纷委托方承接方应时协商解释协商成时双方意 仲裁委员会仲裁（双方合中约定仲裁机构事没达成书面仲裁协议民法院起诉）
７．８ 合未事宜双方签订补充协议作附件补充协议合具等效力
７．９ 合式八份甲乙双方执四份
７．１０ 合双方签章１５日报项目省级建设行政部门规定审查部门审查双方认必时项目工商行政理部门鉴证双方履行合规定义务合行终止
委托方单位名称： 承接方单位名称：
（盖章） （盖章）
法定代表： 法定代表：
单位址： 单位址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
电 传： 电 传：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签订合代表（签字）： 签订合代表（签字）：
日 期： 日 期：
年 月 日 年 月 日
建设行政部门 工商行政理部门
审查意见 鉴证意见
（盖章） （盖章）
审查号： 审查号：
审查日期： 审查日期：
年 月 日 年 月 日
说 明
星欣设计图库资料专卖店拥新全设计参考图库资料容涉景观园林建筑规划室装修建筑结构暖通空调排水电气设计施工组织设计等领域设计素材设计图纸等参考学资料广艺术设计工作者优质设计学参考资料站售参考资料包括设计方案施工图案例已达十万套总量数千G
图库网址httpwwwxingsccn
ftpxingxinoicpnet
联系QQ：447255935
电话：13111542600
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
建设工程设计合（２）
建设工程设计合（ＧＦ－９６－０２０４）
项目名称：
项目建设点：
合编号：
（承接方编填）
委托方：
承接方：
签订日期：
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担 工程设计双方协商致签订合
第条 合列文件签订：
１．１ 中华民国济合法建设工程勘察设计合条例
１．２ 国家方关工程察设计理法规规章
１．３ 建设工程批准文件
第二条 合设计项目名称阶段规模投资设计容标准：
序号
项目名称
阶段
规模投资
设计容标准
工程特征附注说明：
第三条 甲方乙方提交关资料文件：
序号
资料文件名称
份数
容求
提交时间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
第四条 乙方甲方交付设计文件：
序号
资料文件名称
份数
容求
提交时间
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日
第五条 甲方应支付合项目设计费 元（取费计算标准详见表）设计费支付方法：
５．１ 合生效 天甲方支付设计费总额２０％计 元作定金（合履行定金抵作设计费）
５．２ 乙方提交 设计文件 天甲方支付设计费总额 ％计 元
５．３ 乙方提交全部设计文件 天甲方付清余设计费计 元
第六条 双方责
６．１ 甲方责：
６．１．１ 甲方合第三条规定容规定时间乙方提交资料文件完整性正确性时限负责
甲方提交述资料文件超规定期限１５天乙方合第四条规定交付设计文件时间延规定期限超１５天时乙方权重新确定提交设计文件时间
６．１．２ 甲方变更委托设计项目规模条件提交资料错误提资料作较修改致造成乙方设计需返工时双方需行协商签订补充合（订合）重新明确关条款外甲方应乙方耗工作量乙方支付返工费
６．１．３ 合履行期间甲方求终止解合乙方未开始设计工作退甲方已付定金已开始设计工作甲方应根乙方已进行实际工作量足半时该阶段设计费半支付超半时该阶段设计费全部支付
６．１．４ 甲方应合第五条规定金额时间乙方支付设计费逾期支付天应承担应支付金额千分二逾期违约金逾期超３０天时乙方权暂停履行阶段工作书面通知甲方甲方级设计文件审批合项目停缓建甲方均应支付应付设计费
６．１．５ 甲方求乙方合规定时间提前提交设计文件时甲方应支付赶工费
６．１．６ 甲方应乙方派驻现场工作员提供工作生活交通等方便条件
６．１．７ 甲方应保护乙方设计版权未乙方意甲方乙方交付设计文件复制第三方转合外项目发生情况乙方权索赔
６．２ 乙方责：
６．２．１ 乙方合第四条规定容时间份数甲方交付设计文件
６．２．２ 乙方设计文件出现遗漏错误负责修改补充乙方设计错误造成工程质量事损失乙方负责采取补救措施外应免收受损失部分设计费根损失程度甲方偿付赔偿金赔偿金免收设计费金额相等
６．２．３ 乙方身原延误合第四条规定设计文件交付时间延误天应减收该项目应收设计费千分二
６．２．４ 合生效乙方求终止解合乙方应双倍返定金
６．２．５ 乙方交付设计文件参加关级审查根审查结负责超出原定计划务书范围必调整补充乙方合规定时限交付设计文件年项目开始施工负责甲方施工单位进行设计交底现场施工服务处理关设计问题参加竣工验收年项目尚未开始施工乙方负责述工作需工作量甲方适收取 元咨询服务费
６．２．６ 乙方第三方扩散转甲方提交
产品图纸等技术济资料发生情况甲方权索赔
第七条
７．１ 甲方求乙方派专长期驻施工现场进行配合解决关问题时双方应行签订技术咨询服务合
７．２ 乙方合项目采国家方标准图甲方费关出版部门购买合第四条规定乙方交付设计文件份数超工程设计收费标准规定份数乙方收工费
７．３ 工程项目中建筑材料设备加工定货甲方需乙方设计员配合时需费甲方承担
７．４ 甲方委托乙方配合引进项目设计务询价外谈判国外技术考察直建成投产阶段应吸收承担关设计务乙方参加出国费制装费外费甲方支付
７．５ 甲方委托乙方承担合容外工作服务行支付费
７．６ 抗力素致合法履行时双方应时协商解决
７．７ 建设工程设计合履行程中发生纠纷委托方承接方应时协商解释协商成时双方意 仲裁委员会仲裁（双方合中约定仲裁机构事没达成书面仲裁协议民法院起诉）
７．８ 合未事宜双方签订补充协议作附件补充协议合具等效力
７．９ 合式八份甲乙双方执四份
７．１０ 合双方签章１５日报项目省级建设行政部门规定审查部门审查双方认必时项目工商行政理部门鉴证双方履行合规定义务合行终止
委托方单位名称： 承接方单位名称：
（盖章） （盖章）
法定代表： 法定代表：
单位址： 单位址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
电 传： 电 传：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
签订合代表（签字）： 签订合代表（签字）：
日 期： 日 期：
年 月 日 年 月 日
建设行政部门 工商行政理部门
审查意见 鉴证意见
（盖章） （盖章）
审查号： 审查号：
审查日期： 审查日期：
年 月 日 年 月 日
说 明
星欣设计图库资料专卖店拥新全设计参考图库资料容涉景观园林建筑规划室装修建筑结构暖通空调排水电气设计施工组织设计等领域设计素材设计图纸等参考学资料广艺术设计工作者优质设计学参考资料站售参考资料包括设计方案施工图案例已达十万套总量数千G
图库网址httpwwwxingsccn
ftpxingxinoicpnet
联系QQ：447255935
电话：13111542600
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
