建设工程承包合同书


            
    美 集 团
    工程承包专合



    项目名称:威灵(芜湖)电机新厂区1#厂房动力安装工程
    建设点: 芜湖济开发区
    合编号:
    建设单位:威灵(芜湖)电机制造限公司
    承包单位:安徽三建集团公司








    签定日期:2002年 8 月 3 日
    工程承包专合书

    建设单位(发包方):威灵(芜湖)电机制造限公司(简称甲方)
    承包单位(承包方):安徽三建集团公司 (简称乙方)
    甲方工程乙方承建保证工程时质量安全完成根中华民国合法关法律法规规定结合工程具体情况协商签订合遵守条款:
    工程名称:威灵(芜湖)新厂区1#厂房动力安装工程
    二工程点:芜湖市济开发区
    三工程范围 根甲方提供设计图纸招标文件招标答疑规定容:
    1) 压缩空气道安装
    2) 生产水道安装
    3) 动力电源安装
    4) 风机电源安装
    四工程图纸: 威灵(芜湖)电机制造限公司
    五工程造价:
    工程总造价计民币:647600元
    (合计)写:陆拾肆万柒仟陆佰元整
    六承包形式:
    包工包料质量等级达合格
    七施工期限:
    工程合工期总日历天数30天开工日期甲方通知日起算施工中遇列情况导致法施工双方签字确认实际天数工期延:
    1 抗力造成工期损失乙方须发生抗力5天关证明提交甲方双方确认方延工期
    2 设计图纸变更未时送达乙方甲方提出变更项目继续施工花工时
    3 甲方期交出施工场接通水电源
    4 甲方时提供图纸时提供责范围应提供资料导致乙方利施工
    5 甲方逾期组织验收
    八付款办法:
    甲方通银行转帐支付工程款乙方:原工程进度分期进行付款具体:
    1) 进场施工10天支付20合款
    2) 材料进场支付40合款
    3) 工程竣工验收合格留合价10作保证金支付余款项
    4) 10合款作质量保证金工程验收合格年10天支付
    九施工准备:
    () 甲方应施工前做:
    1 乙方提供设计图纸说明关技术施工资料
    2 办妥关消防环保水电等报批手续
    3 组织乙方设计院等关单位进行图纸会审图纸审定甲乙双方意更改
    4 办妥征工程报建质量监督施工时场(包括堆放材料占道路搭建时设施等)手续负责费
    5 做三通工作建筑关规程做水源电源应通施工现场道路通车施工现场边缘规定位置负责施工期间路面维修保养迁移切影响施工障碍物(包括面障碍物)符合设计标高水建筑面交乙方施工迁移清理障碍物开挖土方委托乙方处理发生切费甲方支付
    6 提供关质资料埋设物情况联系关单位确定建筑物定位定点水标高基线等事项
    7 组织关单位检查处理四邻建筑物情况做防护善工作发生费甲方负责

    (二) 乙方必须关规定办妥进场手续组织施工员学熟悉图纸说明书搭设时设施备材料组织施工力量编制施工组织计划方案(需送甲方质安监督部门份)做切施工准备乙方应配合甲方工作
    十材料供应:
    工程切建筑材料应国家规范设计求需代加工处理时应实际情况双方议定取设计单位甲方意办理签证代加工发生量差价差加工等费乙方(购买方)负担
    工程切材料应附合格证明进入施工现场时必须甲方现场工程师验证市质安监督站规定进行试验试验合格甲方办理签证方准试验费应乙方(购买方)负责
    十质量责:
    () 乙方施工质量现行国家施工验收技术规范建筑安装工程质量检验评定标准图纸施工说明书设计说明书设计变更等求乙方没达述求施工中甲方造成损失增加费乙方负责
    (二) 工程出现事甲乙双方应会设计质监建委公证等单位研究事原分清事责提出处理措施明确谁承担费承担数额挽救工程期限等属设计图纸差错设计单位全部负责损失属乙方违章施工关规程规定符造成工程符合质量求事乙方负责翻工切损失抗拒事乙方力抢救效延误工期应延乙方承担工期延责
    十二工程验收:
    审定施工图纸说明书图纸会审记录设计变更通知书国家颁发施工验收规范操作规程国家质量检验评定标准进行隐蔽分部分项工程竣工验收
    () 分项隐蔽工程乙方应隐蔽前二天通知甲方(乙方转告设计质监部门)双方约定时间进行验收甲方等单位界时派员场乙方行检查隐蔽做出记录甲方等应予承认负责验收表补办签字手续甲方求复查时属合格费造成乙方济损失甲方负责耽误时间应延工期合格检查费甲方承担翻工费乙方负担乙方未通知甲方检查行隐蔽甲方求检查检查结果费均乙方承担重新检查耽误工期延
    (二) 单项工程需提前移交竣工验收办法全部工程竣工验收办法(工程竣工乙方必须场建筑物周围二米余泥堆积物时生产生活设施拆门窗玻璃面清扫干净):甲方接乙方验收通知书次日起计单项工程五天全部工程竣工七天甲方应组织关单位部门进行验收竣工验收合格乙方员必须三天撤离现场验收中发现工程质量合格工程项目尚未完成乙方双方商定期限进行翻工补建次验收合格移交甲方发生项费甲方造成损失乙方承担验收合格日期作竣工日期甲方逾期组织验收应乙方偿付违约金果验收合格款规定验收日期作竣工日期验收合格需翻修实际逾期天数延工期
    工程(包括单项全部工程)未验收甲方提前擅动切果甲方负责乙方未工期竣工外竣工验收保修期甲方引起工程质量问题返修费甲方负责
    工程质量工程容符合求双方参加验收单位代表工程验收证明书签字盖章时乙方全部效技术档案资料甲方移交(工程变更乙方原施工图纸加注明提交甲方存档工程变更较甲方设计单位绘制变更施工图乙方加注明甲方代表签字确认方生效)
    十三补充条款:
    乙方场施工队必须实行安全达标文明施工服甲方规范化理
    () 施工中关安全防火设施栏栅安全网挂设六口防护 均乙方负责搭设
    (二) 乙方进场施工员应遵纪守法严格执行建筑规程安全文明施工深夜施工等规定施工中乙方施工员发生意外事乙方违反治安理关部门处罚造成损失乙方负责
    (三) 乙方施工设施工棚生活水电设施费乙方负责
    (四) 工程甲方中途停建缓建设计变更问题造成乙方返工窝工停工员机械设备调迁材料构件积压损失甲方关部门审定结果损失补偿乙方乙方中途停建擅退场造成甲方工程损失乙方关部门审定结果损失补偿甲方
    (五) 施工中确需更改工程设计须原设计单位修改签字证明甲乙双方签订关工程协议送公证处公证办妥关手续施工
    (六) 施工水电设施乙方负责
    (七) 材料仓库施工水电费乙方负责
    (八) 电网停电水厂停水工期延甲方供水供电乙方关规定退回水电费甲方
    (九) 招标文件合组成部分招标文件见附件
    (十) 甲方派出姜德清乙方派出 志工代表

    十四奖罚办法:
    1 乙方合期限竣工奖罚
    2 乙方逾期竣工逾期天乙方偿付违约金甲方天违约金总工程价款 万分三 逾期七天未竣工第八天起甲方天加罚乙方 500元 奖罚金工程款中进行补退
    3 工程验收合格乙方费返工补建外返工补建实际天数算入工期乙方赔偿甲方遭受损失
    十五保修期限:
    工程竣工移交国家法规行业标准中质量保修期更长规定外乙方施工工程质量负责免费保修年保修期竣工验收合格签字日起计保修期出现工程质量问题乙方维修时造成甲方损失乙方负赔偿责甲方发通知乙方怠懈时维修甲方委托第三维修述费均保修金中扣保修期返工日起重新计算
    十六合效期限:
    合双方签订盖工章日起生效效期工程竣工验收合格结算付清工程费保修期满止
    十七争议仲裁:
    双方应出现种争议问题友协商解决协商未解决应会芜湖市公证处等单位协调处理解决应相中华民国法律建筑民法院进行解决
    十八开户银行帐号:
    甲方: 银行 帐号:
    乙方: 银行 帐号:
    十九合式肆份甲方二份乙方二份
    甲方:威灵芜湖电机制造限公司 乙方 :安徽三建集团公司
    甲方址:美工业园 乙方址:
    联系电话: 联系电话:
    签约代表: 签约代表:
    办: 办:
    日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    建设工程承包合同书

    合同编号:__________建设工程承包合同书甲方:____________________乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日建...

    4年前   
    730    0

    建设工程资料承包合同书

    建设工程资料承揽协议书甲方:湖南望新建设集团股份有限公司瑞盛项目部乙方(工程资料承包人负责人): 甲方承包的云栖谷住宅小区5#、8#栋工程,为确保工程...

    8年前   
    749    0

    建设工程承包合同书

             美 的 集 团 工程承包专用合同 项目名称:威灵(芜湖)电机新厂区1#厂房动力安装工程 建设地点: 芜湖经济开发区 合同编号:...

    12年前   
    31151    0

    2017年建设工程承包合同书

    建设工程承包合同书  乙方(承包方):  该工程为民房住宅一栋,为明确双方权利责任,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同,双方共同遵守。  第...

    6年前   
    399    0

    建设工程承包合同书新(6篇)

    建设工程承包合同书新建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程具体情况,为维护双方各自权利,经双方就本工程施工...

    1年前   
    382    0

    建设承包工程施工合同书

    发包方:_______________________________(乙下简称甲方)承包方:_______________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合...

    3年前   
    479    0

    工程建设合同书

    合同协议书 甲方(全称):                     乙方(全称):                    甲方                      施工需要,现...

    11年前   
    11156    0

    2017年工程承包合同书

    工程承包合同书  法定代表人:____________电话____________  承包方(乙方):_____________地 址:______________________  法定代表...

    6年前   
    646    0

    木工工程承包合同书

    木工工程承包合同书  发包单位: 简称甲方  承包单位: 简称乙方  根据甲乙双方协商同意将 模板分部 工程发包给乙方,按本工程实际情况签订施工协议书,具体条文如下:  一、所属工程承包施工内...

    11年前   
    712    0

    安装工程承包合同书

    根据<<中华人民共和国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同>>地有关规定,为明确甲乙双方在施工过程中地权利、义务和经济责任,经双方协商后同意签订本合同

    4年前   
    1059    0

    工程承包合同书

    工程承包合同书第一篇:工程承包合同书工程承包合同书甲方:乙方:我校因为年久失修,管道、暧气片都老化,到了冬天教室没温度,学生不能正常上课,后经校领导决定改造采暖设施,经双方协商签定如下条款:一...

    9年前   
    502    0

    单项工程承包合同书

    合同编号:__________单项工程承包合同书甲方:____________________乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日单...

    4年前   
    606    0

    装饰工程承包合同书

    装饰工程承包合同书 发包人(以下简称甲方):                                                     承包人(以下简称乙方):       ...

    5年前   
    1037    0

    承包工程合同书5篇

    承包工程合同书5篇承包工程合同书1 发包方:________________ 承包方:________________ 签约时间:______________ 签约地点:____...

    2年前   
    509    0

    建筑工程承包合同书

    建筑工程承包合同书  甲方:*(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)  乙方:*(同上)        (承包方)  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的...

    9年前   
    698    0

    建设工程承包合(二)

    建设工程承包合(二)   发包方:   承包方:   上述双方经过友好协商,共...

    10年前   
    16308    0

    建设工程承包合同

    建设工程承包合同(1)发包方:_____(以下称甲方)   承包方:_____(以下称乙方)   甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。   1.工程名称:______   2...

    12年前   
    580    0

    建设工程承包合同

    建设工程承包合同第一篇:建设工程承包合同xxxxxx有限公司建设工程承包合同发包方(甲方):生份证号码: 营业执照代码:地址:电话: 法定代表人:职务:承包商(乙方):生份证号码: 地址:电话...

    10年前   
    568    0

    建设工程总承包EPC建设工程项目管理方案

     工程总承包EPC建设工程项目管理方案 目 录 第一章 建...

    5年前   
    1987    1

    承包建筑合同书

    承包建筑合同书  甲方:×(名称、住所) (发包方)   乙方:×(名称、住所)   (承包方)  甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际...

    12年前   
    732    0

    文档贡献者

    x***6

    贡献于2012-01-22

    下载需要 2 积分 [ 获取积分 ]
    下载文档