甲方(发包):**XXXX建筑工程限公司XXX第四项目部
乙方(承包):**XX建筑工程限公司
中华民国合法国家相关法律法规公司文件相关规定遵循等愿公诚信原甲乙双方_XXX8#9#10#车库磨修补_工程劳务施工承包事宜协商达成致订立合
工程概况
该项目总承包: **XXXXXX建筑工程限公司
承包:
工程名称:XX市**区XXX区8#9#10#楼车库
工程点:XX市**区XXXXX道东北侧
二劳务分包工作象提供劳务容
分包范围:_8#9#10#楼室车库修补磨_
提供分包劳务容:__劳务分包_(工机械周转材料辅材文明工)__
三甲方权利义务
1负责统制定项理目标组织编制施工计划物资需量计划表实施工程质量工期安全生产文明施工计量检测实验化验控制监督检查验收
2负责业监理设计等关部门工作联系协调现场工作关系
3根工程实际情况求乙方增减施工数满足施工生产需施工质量底劣技术差服指挥违法乱纪行员予清退
4时提供甲方供应相关材料计划
5合约定乙方支付劳动报酬
6统筹安排协调解决乙方施工员生活时设施水电等 协助乙方办理现场施工员出入证件
四乙方权利义务
1遵守国家政策法律法规遵守业甲方企业相关规章制度做安全文明施工环境职业健康安全劳动保护等工作
2严格图纸设计施工验收规范关技术求施工组织设计精心组织施工确保工程质量达约定标准合劳务承包范围工程质量甲方负责根业甲方计划求(包括调整计划)合理组织科学安排作业计划保证工期
3服甲方业监督检查理接受甲方业等关员质量进度技术安全生产文明施工环境保护等方面理接受甲方时检查设备材料保情况操作员效证件持证岗情况
4甲方统规划堆放材料机具妥善保合理甲方提供租赁乙方机具周转材料设施:
5施工配备必劳动保护安全防护品(安全帽安全带工作服手套相关防护品)
6提供施工员生活场饮食
五施工机具周转材料供应
1甲方提供乙方劳务作业机具设备性应满足施工求时运入场安装调试完毕运行良交付劳务分包周转材料低值易耗材料(甲方委托乙方采购外)应时运入现场交付乙方保证施工需需乙方运输卸车安拆调试时费行约定
2乙方承担建设工程材料供应提供劳务相关周转材料辅材
六价款结算
1工程劳务报酬采固定劳务报酬方式计算:
2工程劳务报酬约定外均次包死调整
3劳务报酬计室 X 元㎡车库 X 元㎡体工程 X 元㎡室顶板 X 元㎡(均建筑面积)
4工时工程量确认
4.1采固定劳务报酬方式施工程中计算工时工程量
4.2采确定工时计算劳务报酬乙方日提供劳务数报甲方甲方确认
4.3采确认工程量计算劳务报酬乙方月(旬日)完成工程量报甲方甲方确认该签证应乙方回单乙方未甲方认超出设计图纸范围乙方原造成返工工程量甲方予计量
4.4种文件签证包括限甲方代表签字盖章确认签字确认视效结算
5.劳务报酬支付
51月25日甲方乙方实际完成工程量(工程进度节点等)结算劳务承包费5日合价款结算完毕交甲方财务部门作支付劳务承包费时应乙方报酬应付回单甲方未第三(含监理)验收出具结算报告结算付劳务承包费
52甲方预付乙方生活费劳务承包费月支付(工程进度节点)月结算款_70__承包工程完工时(退场离场时)付结算款__25_余款_5__承包承包工程乙方离场3月全部付清
6甲方应约定乙方付款协议结算出工程量结合工价时核算出应付款出具证明应付款已收款欠款施工员离场(退场)时甲方应乙方全额支付施工员应工资乙方垫付施工员工资具体乙方出具工资单进行结算施工员否存结算进度款否超支甲乙双方施工员离场行单进行结帐扣减事宜
七工伤安全事处理
发生重伤亡安全事时乙方应关规定立报关部门报告甲方乙方两万元限额承担工伤赔付责外甲方承担赔付乙方义务协助处理工伤事宜
八施工质量验收维修
乙方应合约定质量标准组织施工确保施工质量乙方施工完毕(含部分工程项目施工完毕该部分施工容相突联系紧密)应通知甲方验收甲方应收乙方通知7天(劳务工作成果完成时起7日)乙方施工成果进行验收验收合格者甲方述期限未组织验收视乙方已完成合约定工作视该部分施工质量合格
隐蔽工程验收合格进入道工序施工作业允许(默认)进入道工序视前道工序合格日需返工甲乙双方行协议补价
乙方身施工原造成质量问题产生返工费需返修乙方理原应甲方补价(建设单位等图纸更改指示错误)
合维修返修容仅提交工作成果日起七日承担工程质量维修责整项工程否完工否全部验收合格影响合结算款履行
合维修实时性维修含长期性维修终维修责乙方退场(离场)时终结退场(离场)存维修矛盾日维修甲方行承担乙方立协议
九停窝工
乙方应约定期限组织施工甲方延误支付工程款乙方权停工张停窝工损失复工前书面确定损失少
十协议解
甲方发现乙方劳务承包存严重质量合格张解合应结清协议款双方协议解乙方合履行三月发现甲方严重协议期付款乙方时张解合权求支付全部款项解协议三月权协议进度款张付甲方时签证结算时乙方权动解合负责
十定义
退场离场 乙方指甲方动提出乙方应离开施工现场乙方承包施工项目基完工没必长住施工现场进行正常施工动离开施工现场实际工程需乙方现场承包范围施工员少等五作时点确定离开施工现场施工员指离开施工场
十二争议解决方式
协议发生争议协商处理协商成市民法院起诉
十三
合式两份双方执份双方签字盖章日起生效
甲方签字(盖章): 乙方:签字(盖章)
年 月 日 年 月 日
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档